地铁轨道交通工程合同

地铁轨道交通工程合同《篇一》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为地铁轨道交通工程的业主，乙方为地铁轨道交通工程的设计、施工单位，双方为履行合同义务，保障合同权利，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______地铁轨道交通工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责地铁轨道交通工程的设计和施工，包括但不限于线路、车站、车辆段、控制中心等设施的设计和施工。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的总价为人民币_______元（大写：_______________________元整），甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。2.2合同价款支付方式：（1）甲方支付预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款。（2）进度付款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的80%进行进度付款。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行竣工结算。3.1双方确认，本合同的工期为_______个月，自乙方进场之日起算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证工程质量。4.2工程竣工后，甲方应组织验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，由此产生的一切费用由乙方承担。5.3若乙方在合同履行过程中发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。7.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。7.3本合同的附件为本合同的有效组成部分，与正文具有同等法律效力。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法违规从事合同约定的活动。8.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。8.3双方应相互配合，共同完成工程的实施，确保工程顺利进行。第九条法律适用和争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同附件10.1本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程质量标准等。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日（以下无正文）《篇二》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方为地铁轨道交通工程的业主，乙方为地铁轨道交通工程的设计、施工单位，第三方为地铁轨道交通工程的监理单位，为确保工程质量、安全及进度，经甲乙双方协商，并邀请第三方参与，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______地铁轨道交通工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责地铁轨道交通工程的设计和施工，第三方负责工程的监理工作。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的总价为人民币_______元（大写：_______________________元整），甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。2.2合同价款支付方式：（1）甲方支付预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款。（2）进度付款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的80%进行进度付款。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行竣工结算。3.1双方确认，本合同的工期为_______个月，自乙方进场之日起算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准与监理职责4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证工程质量。4.2第三方作为监理单位，应按照甲方的要求和合同约定，对乙方的设计、施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，由此产生的一切费用由乙方承担。5.3若乙方在合同履行过程中发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金。5.4乙方不得将其承包的工程部分或全部转让给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第六条甲方的权利条款6.1甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，要求乙方按照合同约定履行义务。6.2甲方有权根据工程实际情况，调整工程内容、规模、标准等，乙方应予以配合。6.3甲方有权根据工程进度和质量情况，提前支付进度款或暂缓支付，乙方不得因此为由影响工程进度。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。8.3本合同的附件为本合同的有效组成部分，与正文具有同等法律效力。第九条其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法违规从事合同约定的活动。9.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。9.3双方应相互配合，共同完成工程的实施，确保工程顺利进行。第十条法律适用和争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同附件11.1本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程质量标准等。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日（以下无正文）篇二说明：第三方作为监理单位介入地铁轨道交通工程，有助于提高工程质量、安全及进度，确保甲方权益得到保障。甲方为主导的目的和《篇三》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方为地铁轨道交通工程的业主，乙方为地铁轨道交通工程的设计、施工单位，第三方为地铁轨道交通工程的监理单位，为确保工程质量、安全及进度，经甲乙双方协商，并邀请第三方参与，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______地铁轨道交通工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责地铁轨道交通工程的设计和施工，第三方负责工程的监理工作。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的总价为人民币_______元（大写：_______________________元整），甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。2.2合同价款支付方式：（1）甲方支付预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款。（2）进度付款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的80%进行进度付款。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行竣工结算。3.1双方确认，本合同的工期为_______个月，自乙方进场之日起算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准与监理职责4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证工程质量。4.2第三方作为监理单位，应按照甲方的要求和合同约定，对乙方的设计、施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度。第五条甲方的违约及限制条款5.1甲方未按照约定时间支付预付款、进度款，乙方有权拒绝履行合同义务，直至甲方支付相应款项。5.2甲方未按照约定时间完成工程验收，乙方有权拒绝交付工程，并要求甲方支付违约金。5.3甲方不得无理拖欠乙方工程款项，否则乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。第六条乙方的权利条款6.1乙方有权按照合同约定，要求甲方支付预付款、进度款。6.2乙方有权按照合同约定，要求第三方进行工程监理。6.3乙方有权在合同约定范围内，调整工程设计、施工方案。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。8.3本合同的附件为本合同的有效组成部分，与正文具有同等法律效力。第九条其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法违规从事合同约定的活动。9.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。9.3双方应相互配合，共同完成工程的实施，确保工程顺利进行。第十条法律适用和争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法