工程监理试题题库

一•■8MNKIW

i.《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事

故的，()。

(A)责令停止执业3个月以上1年以下

(B)吊销执业资格证书，5年内不予注册

(C)终身不予注册

(D)对造成的损失依法承担赔偿责任

正确答案：C

2.下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是().

(A)初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

(B)注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前提出延续注册申请

(C)在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

(D)每次申请注册均需提供继续教育要求的证明材料

正确答案：A

3.《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的(

)，并具备国家规定的其他竣工条件。

(A)工程设计文件、施工文件和监理文件

(B)工程建设文件、竣工图和竣工验收文件

(C)监理文件和经签署的工程质量保证书

(D)工程技术经济资料和经签署的工程保修书

正确答案：D

4.下列关于监理工程师变更注册规定的表述中，正确的是()

(A)每次变更注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

(B)注册有效期满需继续执业的，应在有效期满30日前，提出变更注册申请

(C)在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

(D)在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期

正确答案：D

5.根据《建设工程监理规范》的规定，总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程

度，按照()签发。

(A)本工程的施工合同文件

(B)施工合同和委托监理合同的约定

(C)施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证

(D)国家、部门和地方有关的标准、规范和定额

正确答案：B

6.《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工

的，应当向发证机关申请延期，延期以()次为限，每次不超过3个月。

(A)l

(B)2

(C)3

(D)4

正确答案：B

7.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于施工单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。

(A)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

(B)施工单位有权改正施工过程中发现的设计图样差错

(C)施工单位可以将工程转让给符合资质条件的其他单位

(D)施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位

正确答案：A

8.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是()。

(A)分包单位承担全部责任

(B)总包单位承担全部责任

(C)分包单位承担主要责任

(D)总承包单位和分包单位承担连带责任

正确答案：D

9.依据《工程监理企业资质管理规定》，具有专业乙级资质的工程监理企业，可以承担()建设工程项目的监

理业务。

(A)所有专业类别三级以下(含三级)

(B)相应专业类别三级以下(含三级)

(C)相应专业类别二级以下(含二级)

(D)所有专业类别二级以下(含二级)

正确答案：C

10.企业信用是企业()的集中体现。

(A)经营理念、经营责任和经营效益

(B)经营责任、经营效益和经营文化

(C)经营理论、经营效益和经营文化

(D)经营理念、经营责任和经营文化

正确答案：D

11.反映监理企业从事监理工作的工程范围和业务能力的是工程监理企业的(1

(A)注册监理工程师的数量

(B)监理水平的高低

(C)监理工作的年限

(D)监理业绩的能力

正确答案：A

12.按照我国法律的规定，监理单位甲级资质的注册资金最低限额为人民币()万元。

(A)200

(B)300

(C)400

(D)500

正确答案：B

13.根据《建设工程质量管理条例》的规定，监理工程师因过错造成重大质量事故的，应吊销其执业资格证书，并

且()年以内不予注册。

(A)l

(B)2

(C)3

(D)5

正确答案：D

14.监理工程师应严格遵守的职业道德守则是(X

(A)热爱本职工作

(B)保证执业活动成果的质量

(Q坚持独立自主地开展工作

(D)为监理项目制订合理的施工方法

正确答案：C

15.国有工程监理企业改制为有限责任公司，企业改制筹备委员会在提出改制申请后应按顺序进行(X认缴

出资额等工作。

(A)申请设立登记、股权设置、签发出资证明

(B)产权界定、资产评估、形成公司文件

(C)形成公司文件、设立登记、申请设立登记

(D)资产评估、产权界定、股权设置

正确答案：D

16.下列属于FIDIC道德准则的是(X

(A)获得相应的劳动报酬

(B)接受继续教育

(C)不以个人名义承揽监理业务

(D)加强"按照能力进行选择”的观念

正确答案：D

17.当注册监理工程师()时，其注册证书和执业印章将自动失效。

(A)已与聘用单位解除劳动关系

(B)不具有完全民事行为能力

(C)受到刑事处罚

(D)依法被撤销注册

正确答案：A

18.FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中公正性方面的要求是(

(A)接受对社会的职业责任

(B)在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

(C)通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突

(D)不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

正确答案：C

19.下列关于工程监理股份有限公司的表述中，正确的是(1

(A)公司股东的数量没有限制

(B)股东拥有的权益凭证是股权证书

(C)公司管理实行两权分离

(D)公司发起人不得认购公司的全部股份

正确答案：C

20.下列关于目标和计划的表述中，正确的是(I

(A)应当根据计划来制订目标

(B)计划必须保证目标的实现

(C)计划是对目标的进一步论证

(D)目标是许多细化、具体化的计划组合

正确答案：C

21.按控制措施制订的出发点分类，控制可分为().

(A)事前控制、事中控制、事后控制

(B)前馈控制、反馈控制

(C)开环控制、闭环控制

(D)主动控制、被动控制

正确答案：D

22.建设工程目标分解最基本的方式是按()分解。

(A)总投资构成内容

(B)工程内容

(C)资金使用时间

(D)工程进度

正确答案：B

23.建设工程数据库中的数据是(X

(A)静止的、孤立的

(B)动态的、孤立的

(C)动态的、有联系的

(D)静止的、有联系的静止的、有联系的

正确答案：C

24.决定建设工程价值与使用价值的主要阶段是()阶段。

(A)设计

(B)施工

(Q竣工验收

(D)工程保修

正确答案：A

25.由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的,相应地要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和

水平也要不断提高，这表明目标控制是一种().

(A)循环控制

(B)动态控制

(Q开环控制

(D)事前控制

正确答案：B

26.下列不属于施工招标阶段目标控制任务的是(X

(A)协助业主编制施工招标文件

(B)协助业主编制标底

(C)审核概(预)算，提出改进意见

(D)组织开标、评标、定标工作

正确答案：C

27.在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，这需要通过

()信息来实现。

(A)投入

(B)转换

(C)反馈

(D)对比

正确答案：C

28.对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正，在中度偏离情况下所采取的对策是(1

(A)直接纠偏

(B)间接纠偏

(C)不改变总目标的计划值，调整后期实施计划

(D)重新确定目标的计划值,并据此重新制订实施计划

正确答案：C

29.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包

人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同(1

(A)不成立

(B)成立

(C)无效

(D)可撤销

正确答案：B

3(1按照施工合同示范文本规定，"发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

(A)协议书

(B)通用条款

(C)专用条款

(D)技术文件

正确答案：C

31.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正

确的是()O

(A)应当由发包人保管并承担保管费用

(B)应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

(C)应当由承包人保管并承担保管费用

(D)应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

正确答案：D

32.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工

的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则(X

(A)承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担

(B)承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担

(C)承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励

(D)如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

正确答案：A

33才安照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括(

).

(A)设计变更给承包人增加的款额

(B)工程师批准承包商索赔的款项

(C)承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

(D)承包商收取的分包管理费

正确答案：C

34.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况不包括(

(A)国家规定应缴纳的税费发生变化

(B)工程造价管理部门公布的价格调整

(C)电价发生变化

(D)承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

正确答案：D

35按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程不包括(

(A)地基基础工程

(B)电气管线工程

(C)设备安装工程

(D)装修工程

正确答案：A

36.承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的()的风险对策。

(A)保险转移

(B)非保险转移

(C)损失控制

(D)风险回避

正确答案：B

37.损失控制计划系统中灾难计划的效果是(1

(A)既不改变工程风险的发生概率,也不改变工程风险损失的严重性

(B)降低工程风险的发生概率，但不降低工程风险损失的严重性

(C)不降低工程风险的发生概率，但可降低工程风险损失的严重性

(D)既降低工程风险的发生概率，也可降低工程风险损失的严重性

正确答案：C

38.下列可能造成第三者责任损失的风险是(1

(A)投资风险和进度风险

(B)进度风险和质量风险

(Q质量风险和安全风险

(D)案例风险和投资风险

正确答案：C

39.在风险识别过程中应遵循的原则不包括(\

(A)由粗及细，由细及粗

(B)先排除，后怀疑

(C)排除与确认并重

(D)必要时，可做实验论证

正确答案：B

40.对于建设工程风险自留来说，在常见的损失支付方式中，()可用于特大型建设工程，或长期有较多建设

工程的业主。

(A)从现金净收入中支出

(B)建立非基金储备

(Q自我保险

(D)母公司保险

正确答案：D

41.风险识别具有不确定性，这是风险识别()的结果。

(A)个别性和主观性

(B)个别性和复杂性

(C)主观性和复杂性

(D)复杂性和相关性

正确答案：C

42.对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据(\

(A)只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果

(B)既不能反映各种风险各自作用的后果，又不能反映各种风险综合作用的后果

(C)既能反映各种风险综合作用的后果，又能反映各种风险各自作用的后果

(D)能反映各种风险综合作用的后果，但不反映各种风险各自作用的后果

正确答案：A

43.由于()重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对

容易采取防范措施。

(A)纯风险

(B)技术风险

(C)基本风险

(D)投机风险

正确答案：A

44.建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程()进行分解。

(A)结构体系

(B)组成内容

(C)风险管理的组织结构

(D)风险管理的工作结构

正确答案：B

45.下列目标控制措施中，属于合同措施的是(X

(A)调整控制人员的分工

(B)协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式

(C)要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿

(D)修改技术方案加快进度

正确答案：B

46.某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义

务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由(I

(A)发包人承担，批准顺延工期

(B)发包人承担，不批准顺延工期

(C)承包人承担，可以顺延工期

(D)承包人承担，工期不可顺延

正确答案：A

47.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件不包括()。

(A)招标文件

(B)投标书

(Q工程量清单

(D)中标通知书

正确答案：A

48.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务不包括(X

(A)取得相关行政管理部门的爆破作业许可

(B)取得爆破作业资质证件

(C)作好施工现场的安全防护工作

(D)保护相邻建筑物

正确答案：A

49.监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写()的要求。

(A)基本内容应力求统一

(B)应当遵循建设工程项目运行规律

(C)具体内容应有针对性

(D)应当分阶段完成

正确答案：B

50.与总分包模式相比，建设工程平行承发包模式的优点是()0

(A)合同价格低

(B)有利于投资控制

(Q有利于缩短工期

(D)有利于合同管理

正确答案：C

51.下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是(\

(A)职能制监理组织形式最适用于小型建设工程

(B)职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性

(C)直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾

(D)矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令

正确答案：C

52.监理实施与监理组织设计都应遵循()原则。

(A)公正、独立、自主

(B)权责一致

(C)分工与协作统一

(D)综合效益

正确答案：B

53.在建设工程监理过程中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，使项目目标顺利实现，监理单位最重

要也最困难的工作是()。

(A)合同管理

(B)组织协调

(C)目标控制

(D)信息管理

正确答案：B

54.在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是()o

(A)制订工作流程和信息流程

(B)制订岗位职责和考核标准

(C)确定组织结构和组织形式

(D)安排监理人员和辅助人员

正确答案：A

55.下列关于组织构成因素的说法不正确的是(X

(A)组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减,而人数却逐层递增

(B)管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量

(C)管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定

(D)管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活

正确答案：D

56.项目总承包模式具有的优点是()。

(A)合同关系简单

(B)合同管理难度小

(C)合同价格低

(D)有利于质量控制

正确答案：A

57.下列不能体现监理工作规范化的是(1

(A)工作的时序性

(B)职责分工的严密性

(C)工作目标的确定性

(D)协调双方的一致性

正确答案：D

58.监理工作完成后，项目监理机构应向监理单位提交监理工作总结,其内容应包括(

(A)委托监理合同履行情况概述

(B)监理工作的经验

(C)监理工作终结的说明

(D)监理目标完成情况的评价

正确答案：B

59.下列不属于建设工程信息管理工作原则的是(X

(A)有效性原则

(B)定量化原则

(C)可预见原则

(D)综合实用性

正确答案：D

60.下列不属于建设工程信息管理工作原则的是(

(A)有效性原则

(B)定量化原则

(C)可预见原则

(D)综合实用性

正确答案：D

二第

61.下列属于建设工程监理文件档案资料中工程质量文件的是()。

(A)施工组织设计

(B)施工试验报审文件

(C)施工测量放线报审文件

(D)人防工程验收记录

(E)见证取样送检试验报审文件

正确答案：BCE

62.项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括()。

(A)文件名称

(B)文件摘要信息

(C)文件的签发人

(D)文件的发放单位

(E)收文日期

正确答案：ABDE

63.建设工程监理的主要任务是()。

(A)控制建设工木岩殳资

(B)控制建设工程进度

(Q建设单位进行招标

(D)协助施工单位进行索赔

(E)控制建设工程质量

正确答案：ABE

64.我国公司制监理企业的特征有()o

(A)必须是依法设立的社会经济组织

(B)可以不是以盈利为目的的独立企业法人

(Q自负盈亏，独立承担民事责任

(D)是完整纳税的经济实体

(E)采用规范的成本会计和财务会计制度

正确答案：ACDE

65.建设工程进度控制的目标是工程实际工期不超过计划工期，就工程而言，还可表达为()。

(A)整个建设工程按计划的时间动用

(B)单位建设工程按计划进行竣工验收

(C)工业项目按计划时间达到负荷联动试车成功

(D)民用项目按计划时间交付使用

(E)使非关键线路成为关键线路

正确答案：ACD

66.下列属于监理单位用表的是()。

(A)工程暂停令

(B)工程临时延期申请表

(Q工程竣工报验单

(D)工程款支付证书

(E)工程最终延期审批表

正确答案：ADE

67.建设工程监理工作文件一般由()组成。

(A)监理组织设计

(B)监理大纲

(Q监理规划

(D)监理实施细则

(E)监理目标

正确答案：BCD

68.注册监理工程师申请延续注册需要提交的材料有().

(A)申请人延续注册申请表

(B)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件

(C)申请人资格证书复印件

(D)申请人身份证复印件

(E)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

正确答案：ABE

69.为了进行有效的目标控制，必须做好两项重要的前提工作是()«

(A)目标规划和计划

(B)落实全部项目建设资金

(C)制定信息流程

(D)制定工作流程

(E)目标控制的组织

正确答案：AE

70.监理工程师在设计阶段进行质量控制的工作有()。

(A)协助业主选择符合目标控制要求的设计单位

(B)审查阶段性设计成果

(Q进行技术经济分析

(D)审查工程概算

(E)对设计文件进行验收

正确答案：ABE

71.下列选项中属于采矿工程复杂程度等级为I级的工程特征的是()o

(A)地形、地质、水文条件简单

(B)两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的露天采矿工程

(C)立井筒垂深小于300m,斜井筒斜长小于500m

(D)采金工程

(E)矿石品种单一，斜井，平碉溜井，主、副、风井条数小于4条的矿井工程

正确答案：ABCE

72.下列选项中，属于《国务院关于加快发展服务业的若干意见》内容的有()。

(A)加快发展服务业的总体要求和主要目标

(B)大力优化服务业发展结构

(Q加大投入和政策扶持力度

(D)不断优化服务业发展环境

(E)配合改革开放与国际接轨

正确答案：ABCD

73.下列属于建设工程监理文件档案资料中工程质量文件的是(X

(A)施工组织设计

(B)施工试验报审文件

(Q施工测量放线报审文件

(D)人防工程验收记录

(E)见证取样送检试验报审文件

正确答案：BCE

74.项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括()。

(A)文件名称

(B)文件摘要信息

(C)文件的签发人

(D)文件的发放单位

(E)收文日期

正确答案：ABDE

75.建设工程监理的主要任务是()。

(A)控制建设工木岩殳资

(B)控制建设工程进度

(Q建设单位进行招标

(D)协助施工单位进行索赔

(E)控制建设工程质量

正确答案：ABE

76.下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是()。

(A)反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息

(B)控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况

(Q反馈环节是投入与转换之间的环节

(D)为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统

(E)非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈

正确答案：BDE

77.建设工程质量的系统控制应当考虑()。

(A)实现建设工程的共性和个性质量目标

(B)确保建设工程安全可靠、质量合格

(C)确保实现建设工程预定的功能

(D)对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制

(E)避免不断提高质量目标的倾向

正确答案：BCE

78.在风险事件发生前，风险管理的目标包括()。

(A)使实际损失最小

(B)减少忧虑及相应的忧虑价值

(Q满足外部的附加义务

(D)承担社会责任

(E)保证建设工程实施的正常进行

正确答案：BC

79.我国推行建设工程监理应当遵循的两条基本原则是().

(A)参照国际惯例

(B)公开诚信

(Q结合中国国情

(D)独立自主

(E)科学服务

正确答案：AC

80.有利于工程投资控制的建设工程组织管理模式是().

(A)平行承发包模式

(B)设计总分包模式

(C)项目总承包模式

(D)项目总承包管理模式

(E)施工总分包模式

正确答案：BCE

81.我国公司制监理企业的特征有()o

(A)必须是依法设立的社会经济组织

(B)可以不是以盈利为目的的独立企业法人

(Q自负盈亏，独立承担民事责任

(D)是完整纳税的经济实体

(E)采用规范的成本会计和财务会计制度

正确答案：ACDE

82.建设工程进度控制的目标是工程实际工期不超过计划工期，就工程而言，还可表达为()。

(A)整个建设工程按计划的时间动用

(B)单位建设工程按计划进行竣工验收

(Q工业项目按计划时间达到负荷联动试车成功

(D)民用项目按计划时间交付使用

(E)使非关键线路成为关键线路

正确答案：ACD

83.下列属于监理单位用表的是()。

(A)工程暂停令

(B)工程临时延期申请表

(C)工程竣工报验单

(D)工程款支付证书

(E)工程最终延期审批表

正确答案：ADE

84.建设工程监理工作文件一般由()组成。

(A)监理组织设计

(B)监理大纲

(Q监理规划

(D)监理实施细则

(E)监理目标

正确答案：BCD

85.注册监理工程师申请延续注册需要提交的材料有().

(A)申请人延续注册申请表

(B)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件

(Q申请人资格证书复印件

(D)申请人身份证复印件

(E)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

正确答案：ABE

86.下列选项中属于采矿工程复杂程度等级为I级的工程特征的是()。

(A)地形、地质、水文条件简单

(B)两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的露天采矿工程

(C)立井筒垂深小于300m,斜井筒斜长小于500m

(D)采金工程

(E)矿石品种单一，斜井，平碉溜井，主、副、风井条数小于4条的矿井工程

正确答案：ABCE

87.下列选项中，属于《国务院关于加快发展服务业的若干意见》内容的有()。

(A)加快发展服务业的总体要求和主要目标

(B)大力优化服务业发展结构

(Q加大投入和政策扶持力度

(D)不断优化服务业发展环境

(E)配合改革开放与国际接轨

正确答案：ABCD

88.建设工程监理的依据之一是工程建设文件，具体的工程建设文件包括()等文件。

(A)批准的可行性研究报告

(B)建设工程规划许可证

(Q工程建设标准强制性条文

(D)施工许可证

(E)建设项目选址意见书

正确答案：ABCD

89.下列有关建设工程监理的说法正确的是(I

(A)在工程建设中，监理人员利用自己的知识、技能和经验，为建设单位提供管珊艮务

(B)工程监理企业等同于建设单位，它具有工程建设重大问题的决策权

(C)工程监理企业只能在授权的范围内代表建设单位进行管理

(D)在开展建设工程监理过程中，工程监理企业应当排除各种干扰，客观、公正地对待监理的委托单位和承建单

位

(E)监理服务是按照委托监理合同的规定进行的，是受法律约束和保护的

正确答案：ACDE

90.项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其()，供国家决策机构选择并确定是否进行下一步工

作。

(A)建设的必要性

(B)建设条件的可行性

(C)建设决策的可行性

(D)获利的可能性

(E)技术的可靠性

正确答案：ABD

三

91.项目监理机构中各类人员的基本职责是什么？

参考答案：施工阶段，按照《建设工程监理规范》的规定，项目总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理

工程师和监理员应分别履行以下职责：

Q)总监理工程师职责

1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3)审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作;

5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8）审查和处理工程变更；

9）主持或参与工程质量事故的调查；

10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的

工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13）主持整理工程项目的监理资料。

（2）总监理工程师代表职责

1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

⑶专姓程师职责

1）负责编制本专业的监理实施细则；

2）负责本专业监理工作的具体实施；

3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有

必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认;

10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

（4）监理员职责

1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检

查结果进行记录；

5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6）做好监理日记和有关的监理记录。

92.常见的风险分类方式有哪几种?具体如何分类？

参考答案：答：风险可根据不同的角度进行分类，常见的风险分类方式有：

按风险所造成的不同后果可将风险分为纯风险和投机风险。

按风险产生的不同原因可将风险分为政治风险、社会风险、经济风险、自然风险、技术风险等。

按风险的影响范围大小可将风险分为基本风险和特殊风险。

另外，按风险分析依据可将风险分为客观风险和主观风险，按风险分布情况可将风险分为国别（地区）风险、行

业风险，按风险潜在损失形态可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险，等等。

93.某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省

外投标人提出了不同的资格要求,并规定2011年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投

标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金，II月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原

因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提

前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付

的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、

混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以

甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承

包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终

止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】1.指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说

明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。2.上述质量事故发生后，在事故调查前，

总监理工程师应做哪些工作?3.上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否可以参加调查组?说明理由。4.±

述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报

告应由谁提出?5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法

院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么？

参考答案：1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由。

1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。（0.5分）

理由：《招标投标法》规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜田殳标

人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。（1分）

2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。（0.5分）

理由：《招标投标法》规定，开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

（1分）

3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。（0.5分）

理由：《招标投标法》规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。（1分）

4）不妥之处：乙承包单面:是交投标保证金的时间在投标截止时间之后。（0.5分）

理由：投标保证金是投标书的组成部分,应在投标截止日期醐是交。（1分）

（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。（1分）

理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同

成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有

合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。（1分）

2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。

（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，并要求施工单位停止进行质量缺陷部位和与其有关联部

位及下道工序的施工。（0.5分）

（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。（0.5分）

（3）要求质量事故发生单位在24h内写出质量事故报告，并按类别和等级向相应的主管部门上报。（0.5分）.

3.（1）质量事故调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。（0.5分）

理由：此事故属一般质量事故（直接经济损失在5000元以上不满5万元）。（1分）

（2）监理单位可以参加调查组。（0.5分）

理由：事故的发生若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故的调查；若监理方有责任，应予以

回避，但应配合调查组工作。本案例中的事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的，监理方无责任。（1分）

4.（1）质量事故技术处理方案一般应委托原设计单位提出，其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签

认,所以应由原设计单位提出。（1分）

（2）技术处理方案核签后，总监理工程师应完成如下工作：

1）要求施工单位制定详细的施工方案，并审核签认；（0.5分）

2）对工程质量事故技术处理施工质量进行监督、检查；（0.5分）

3）对技术处理结果组织检查、验收、签认；（0.5分）

4）要求事故单位编写事故处理报告；（0.5分）

5）签发工程复工令。（0.5分）

（3）该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。（1分）

5.（1）建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。（0.5分）

理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形

成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此，在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、

变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。（1分）

（2）具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。（0.5分）

理由：仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的

情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一裁终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一

纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。（1分）

94.某建设项目，开工前由设计单位负责人主持召开了设计交底会，建设单位、监理单位、施工单位相关人员参

加。会后，施工单位整理形成了设计交底会议纪要，送设计单位相关责任人签字后作为施工和监理的依据。工程

开工后，建设单位到寺召开了第一次工地会议，建设单位、施工单位和监理单位分别介绍了各自的驻场机构、人

员及分工，建设单位对项目监理机构进行了授权，施工单位介绍了施工准备情况，项目监理机构将监理规划的编

制进展及主要内容作了介绍，会议确定了参加工地例会的主要人员，以及召开工地例会的周期、地点和主要议

题，并要求施工单位完成会议纪要整理工作。【问题】1.指出该项目设计交底会做法的不妥之处，说明理由。2.指

出该项目第一次工地会议做法的不妥之处，说明理由。3.第一次工地会议还应包括哪些内容?4.说明监理规划的编

制及报批流程。

参考答案：L设计交底会的不妥之处及其理由。

Q）不妥之处：开工前由设计单位负责人主持召开了设计交底会。（0.5分）

理由：设计交底会在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时由建设单位组织。（1分）

（2）不妥之处：建设单位、监理单位、施工单位相关人员参加设计交底会。（0.5分）

理由：设计单位相关人员也应参加设计交底会。（1分）

（3）不妥之处：施工单位整理形成了设计交底会议纪要。（0.5分）

理由：设计交底应由设计单位按专业汇总、整理形成会议纪要，与会各方会签。（1分）

（4）不妥之处：设计交底会议纪要，送设计单位相关责任人签字后作为施工和监理的依据。

（0.5分）

理由：设计交底会议纪要由建设、设计、监理和施工单位的相关责任人签字，即成为施工和监理的依据。Q分）

2.第一次工地会议做法的不妥之处及其理由。

（1）不妥之处：工程开工后，建设单位主持召开了第一次工地会议。（1分）

理由：建设单位应在工程开工前主持召开第一次工地会议。（1分）

（2）不妥之处：项目监理机构将监理规划的编制进展作了介绍。（1分）

理由：监理规划应该在第一次工地会议前就编制完成。（1分）

（3）不妥之处：施工单位完成会议纪要整理工作。（1分）

理由：应由监理单位完成会议纪要整理工作。（1分）

3.第一次工地会议还应包括：建设单位介绍工程开工准备情况；建设单位和项目监理机构对施工准备情况提出意见

和要求。（3分）

4.监理规划的编制及报批流程。

（1）监理规划的编制：监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标、工作制度、工作程序、监理方法和措

施，由总监理工程师主持编制。（2分）

（2）监理规划的报批流程：工程监理规划编制完成后，必须由监理单位技术负责人审核批准,在第一次工地会议前

报送建设项目业主。（3分）

95.某工业建设工程项目建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并