工程施工合同书15篇

-1-工程施工合同书15篇工程施工合同书1发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点：科技学院教授新村工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条工程总价合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)4、双方盖章后合同开始生效。第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条甲方职责1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；4、向乙方提供用电申请手续必要的`相关文件及协助;5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；4、自柜体到厂日起履行保固条款；5、开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址：单位地址：账号：账号：合同签订时间：合同签订时间：费用计算表建设单位：其他项目费用措施项目费用工程施工合同书2甲方：__________________负责人：__________________乙方：__________________负责人：__________________经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约㎡（二）承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约㎡，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按《99建筑工程定额》计算。4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。（三）承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。(四)工程工期1、工程总施工工期为______日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开始计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。（五）工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。（六）工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的'合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。根据我国法律规定，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。工程施工合同书3甲方：负责人：地址：电话：乙方：负责人：地址：电话：甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。一、合同内容甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。二、选用材料双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：1、聚氨酯注浆堵漏剂。2、环氧砂浆。3、m1500渗透性水泥密实剂。4、遇水膨胀橡胶止水条。5、聚氨酯密封膏。6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。7、其它未注明材料。三、承包方式甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。四、施工期限甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。五、工程价格及计算方法1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。2、合同总金额为：________元。六、付款结算方式1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：(1)乙方免费保修后，支付合同金额的________%。(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：(1)乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的'部分支付给乙方。七、质量及保修乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。八、甲方责任1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。2、组织对工程交工验收及办理结算。3、按时支付劳务报酬。九、乙方责任1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十、现场负责人本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。十一、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。十二、争方解决办法在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。十三、其他1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。甲方(印章)：负责人(签字)：______年______月______日乙方(印章)：负责人(签字)：______年______月______日工程施工合同书4甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。第二条工期1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;2.2、双方书面确认的计划工期改变;2.3、不可抗力因素。第三条承包方式和造价1、承包方式：包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。第四条付款方式、结算方式(一)付款方式1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥);3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥);(二)结算方式：1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。第五条材料供应1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。第六条甲、乙双方责任(一)甲方责任1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。2、按合同规定及时支付工程款项。3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。4、组织本工程项目的竣工验收。(二)乙方责任1、按合同规定按时完成并交付该工程。2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不应随意停工或借故拖延工期。7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。第七条工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证，若由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。第八条工程质量1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。第九条竣工验收1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格，乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期作为竣工日期。2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。第十条违约责任(一)甲方违约责任甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外,另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。(二)乙方违约责任1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的`设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此而引起的一切经济、法律责任。3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同，并终止支付未结算的工程款。第十一条合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。第十二条工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。第十三条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料，根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同,决定部分或全部免予承担违约责任。第十四条其它1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自行承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿。3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上的工程量报价。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同书5甲方：___________________________________乙方：___________________________________根据《中华人民共和国合同法》之规定，为保障甲乙双方的合法权益，明确双方义务，本着合理互利和原则，为确保工程质量，双方履行合同义务，特签订如下协议：一、工程范围：二、工程服务费总额：工程单价：_____________总工程款：____________签订合同后三、，乙方预付_______%工程款。甲方施工结束验收后当场一次性付清余额。四、工程时间：合同签订之后，约定__________年_____月_____日起至年______月_______日。五、结算付款方式：六、甲方责任：1、本合同性质为承揽合同，施工期间应当确保不发生安全事故。2、施工期间，由甲方原因造成设备损坏，由甲方承担。3、甲方将严格按照乙方工程质量的技术要求进行施工，确保维修工程的质量。出现的`质量事故与甲方免费维修。七、乙方责任：1、乙方需提供施工工程所需的数量、规格、安装图等技术文件。2、甲方施工期间，乙方无偿提供施工所需的水电，并进行工程质量监督和验收签字。3、根据合同约定，按时支付工程款，保证工程顺利进行。八、违约责任：在合同期限内任何一方有合理原因造成无法履行合同，须在终止合同前十五天当面通知对方，否则终止合同一方将合同价款50%支付对方违约金。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，涂改无效，如有未尽事宜双方协商解决，合同自双方盖章之日起生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表签字：法定代表签字：联系电话：联系电话：年月日年月工程施工合同书6建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：xx1#楼2、工程地点：xx小区内3、工程内容：根据要求，卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理），厚度1.5，上翻200mm。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：卫生间防水每个卫生间200.00元（大写：贰佰元整/个）。结算时按实际个数结算。四、质量标准：乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准，严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的`因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程进行保修（保修期按照国家规定）。（5）质量标准：合格，不渗不漏。蓄水试验合格。（6）出现问题返修时应随叫随到。六、付款方式：本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方，留3%的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款。七、安全事项：乙方在施工时必须按照规范、规定及相关技术标准进行施工，并注意安全，确保人身安全，凡在施工时所发生的一切安全事故均有乙方自负。八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力，待保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同书7甲方：乙方：经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。一、甲方工作责任：1、赶在乙方施工以前做好三通一平及运料到工地，及关系协调。2、负责调直钢筋及大钢筋变勾（由钢材店负责）。3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的.水泥瓦、水管。二、乙方工作责任：1、按甲方设计图纸，进行施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等）服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。2、工程技术质量如有不合格，需要返工，所返工料等损失由乙方自行负责。3、施工安全由乙方全权负责。4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。5、包工价格按每层楼投影面积每平方米玖拾捌元（98元/㎡）计算。封闭栏杆同样按平方计价。基础地梁每米长按60元计算，铺地台每平方米12元，不包回填土。化粪池1000元，楼上水池1200元，以上工程乙方自带施工工具（如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等）。6、乙方按图施工完成后，甲方指挥失误，或不如意，须变更的甲方另付工钱。7、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为，一经发现按偷一罚十处理。8、主体工程完成后，乙方负责清理房内所有杂物。三、乙方进场三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活费给乙方，每施工完成一层楼面，按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方，余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。以上条款，双方如有未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，完工帐清自动失效。甲方：乙方：工程施工合同书8施工单位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。一、工程概况：工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、工程造价包工包料一次包死。三、施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、四、双方责任甲方责任：1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。4、按上级有关规定填报有关报表。5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。五、乙方责任：1、项目施工过程严格执行ISO9002质量标准、2、按照施工合同条款，安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。6、对工程施工的.有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。六、付款方式及付款标准：1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。甲方：__________________乙方授权代表：_________签章：__________________签章：__________________签约地址：______________签约地址：_____________签约日期：______________签约日期_______________工程施工合同书9发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。第1条：工程概况工程名称：工程地点：工程内容：，总建筑面积约平方米。承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。第2条：承包范围乙方承包范围：2.按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。2.未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：2.首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。甲定生产厂家乙负责采购的材料：钢筋：水泥：防水卷材：门窗：第3条：工程质量标准工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。保修期自本工程竣工验收合格之日起计。第4条：保修期本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。2、防水工程5年。3、管线设备工程2年。4、装修工程2年。5、缺陷责任期：6个月。第5条：工期总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。开工日期：_____年____月___日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。节点工期：合同文件中提及的工期，不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;(3)重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;(7)人力不可抗拒的'因素而延误工期。承包方必须按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。第6条：承包方式本工程采用乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容),以甲方的书面通知为准,相应费用、工期应经双方确认后调整。第7条：合同价工程款计价方式：付款方式：预付款：工程进度：工程结算款：第8条：合同生效合同订立时间：_____年____月___日。合同订立地点：。本合同自双方签字并盖章后生效。本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。第9条：其它约定甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不承担任何责任。本工程的安全防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的安全防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方承担。乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。甲方：(盖章)代表人：乙方：(盖章)代表人：工程施工合同书10××大学(甲方)立合同单位：××建筑公司(乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的'规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×％，其余部分在验收后三个月内一次付清。三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的×％实施赔偿。五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。六、合同自签订之日起生效。××大学基建处(甲方)(盖章)××建筑公司(乙方)(盖章)×年×月×日工程施工合同书11甲方：乙方：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等)。四、工程标准：1、河道标准：底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为20cm左右，河底高程误差不大于+3.0cm20cm,平均值不高于设计高程;底宽30cm，平均值不小于设计底宽;局部坡比1：n(15%),整体坡不陡于设计值(1：n)，其它按相关技术规范标准执行。2、其它要求：五、文明施工及工程安全：乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。六、施工时间：本工程自年月日，至年月日竣工，工期天。七、合同价格及付款方式：工程暂定施工土方总量m3，综合单价为元/m3，暂定合同总价为元(小写元)。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。八、双方责职：甲方责职：1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。5、甲方应及时做好施工过程中的`矛盾协调工作。乙方责职：1、乙方保证按合同(含招投标文件、双方协商一致的书面文书)的内容，按期保质完成工程任务，逾期完工按元/天扣罚违约金。2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳屡约保证金元;向甲方提供施工方案;开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。3、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。九、其它：十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人并分别加盖单位公章后生效。十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、副本二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同书12甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的`权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。甲方：乙方：法定代表：法定代表：委托代表：委托代表：联系方式：联系方式：签署时间：工程施工合同书13甲方：乙方：甲方承建的农田机械道路及河道工程，需使用挖掘机等机械作业，乙方就近有机械，经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议：1、工程地点：2、作业内容：根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。3、机械型号：60型挖掘机。4、计量方式：按实际工程进行计量，精确到分钟，计时时间以及机械进入甲方指定地点，并指令开始工作时，甲方指定专人计量时间(说明：无论夜间或加班使用机构计量方式不变)。5、计价方式：累计签发的`时间，按累计时间乘以单价进行计算，不考虑作业次数，单价为_______/小时(合同期单价不再调整)。6、付款方式：经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。7、安全责任：乙方应加强安全检查及防范工作，凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全、驾乘人员安全对他人造成安全、开往或退出工地安全等)均由乙方负责(包括法律或经济责任)。8、驾乘人员食宿自理，机械设备自行保管。9、本协议一式二份，双方签字后生效。甲方：乙方：年月日年月日工程施工合同书14发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方需建占地面积㎡。乙方负责泥工、木工、小工、模板、机械、脚手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造价元，计总价元，现经甲乙双方协商达成合同如下：第一条：范围、原则1、甲方将按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必须提前向甲方告知。2、乙方必须按图纸施工，如有变动必须通知甲方协商，在施工过程中发现质量不合格，产生返工的一切工料费用由乙方负责。3、从放样落基日起乙方应在月内全部完工。第二条：付款方式、结算方法1、基础完工付款元;2、第一层结顶付款元;3、第二层结顶付款元;4、第三层结顶付款元;5、结顶付款元;6、内墙粉刷完工