钢结构工程施工合同范本样本

钢结构工程施工合同范本样本合同编号：__________钢结构工程施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具有完成该工程的能力和经验，并愿意承担该工程的施工；3.双方希望通过本合同明确双方的权利和义务。基于上述情况，双方达成如下协议：第一章定义与解释1.1本合同中的“工程”是指业主委托施工方施工的钢结构工程，具体内容见附件一。1.2本合同中的“施工方”是指承担并完成工程的乙方。1.3本合同中的“业主”是指委托施工方施工的甲方。1.4本合同中的“附件”是指为本合同所附的文件，包括附件一、附件二等。1.5本合同中的“专用条款”是指双方根据本合同的一般条款，针对工程的特殊要求或情况所作的补充和修改。第二章工程内容与范围2.1施工方应按照本合同附件一的规定，完成工程的施工。2.2施工方应按照业主的要求，提供与工程相关的设计、施工、验收等服务。2.3施工方应按照专用条款的约定，承担工程的风险和责任。第三章合同价格与支付3.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2业主应按照本合同附件二的规定，向施工方支付合同价款。3.3施工方应按照附件二的规定，向业主提供发票等财务凭证。第四章施工期限与延期4.1施工方应在本合同约定的施工期限内完成工程的施工。4.2施工方如因特殊原因不能按照约定的施工期限完成工程，应提前向业主提出延期申请，并征得业主的书面同意。4.3施工方未按照约定的施工期限完成工程，业主有权按照专用条款的约定追究施工方的责任。第五章施工质量与验收5.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范和规定，保证工程的施工质量。5.2施工方应按照本合同附件三的规定，对工程进行自检和验收。5.3业主或其委托的验收机构应对工程进行验收，并在验收合格后支付剩余的合同价款。5.4施工方应在验收不合格的情况下，按照专用条款的约定进行整改和修复。第六章违约责任与赔偿6.1施工方如未按照本合同的约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金的具体数额按照专用条款的约定执行。6.2业主如未按照本合同的约定支付合同价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金的具体数额按照专用条款的约定执行。6.3因施工方的原因导致工程质量不合格，施工方应承担修复费用，并向业主支付赔偿金。6.4因业主的原因导致工程质量不合格，业主应承担修复费用，并向施工方支付赔偿金。第七章争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八章其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.附件一：钢结构工程施工图纸及技术要求2.附件二：合同价款支付明细表3.附件三：工程验收标准及方法4.附件四：专用条款补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程，或工程质量不合格。2.业主未按照约定支付合同价款。3.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决。三、法律名词及解释：1.钢结构工程：指以钢结构为主要承重结构的建筑工程。2.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.赔偿金：指因一方原因导致合同履行不当，向对方支付的额外赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，必要时签订补充协议。2.工程质量争议：双方可按照附件三的标准和方法进行自检和验收，必要时可邀请第三方机构进行鉴定。3.支付问题：业主应按照附件二的规定按时支付合同价款，如有疑问，应及时与施工方沟通。4.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应进行友好协商，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类钢结构工程