建设工程施工合同模板文件(2024版)

建设工程施工合同模板文件(2024版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润等所有费用。第三条合同工期3.1合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延误，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。第四条质量标准4.1工程质量应达到国家及行业相关标准和规范的要求。4.2乙方应按照设计图纸和施工技术规范进行施工，保证工程质量。4.3工程验收不合格的，乙方应负责返工直至达到验收标准。第五条材料供应5.1甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责供应辅料及施工工具。5.2甲方供应的材料应符合设计要求和质量标准，乙方对甲方供应的材料不得擅自更换或改变用途。第六条付款方式6.1本合同价款采用按工程进度分阶段支付的方式。6.2甲方在收到乙方提交的进度报告和相应发票后，应在约定的时间内支付相应款项。6.3工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并在约定时间内支付剩余款项。第七条违约责任7.1乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金比例为合同金额的__________%。7.2甲方未按约定时间支付款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金比例为应付款项的__________%。7.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工费用并支付违约金。7.4因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件：设计图纸、工程量清单、施工技术规范等。一、附件列表：1.设计图纸2.工程量清单3.施工技术规范4.主要材料供应清单5.辅料及施工工具供应清单6.进度报告模板7.工程验收标准8.违约金计算公式9.滞纳金计算公式10.争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程：指合同约定的工程竣工日期已到，乙方未能完成工程。2.甲方未按约定时间支付款项：指合同约定的付款日期已到，甲方未能支付相应款项。3.工程质量不合格：指工程不符合设计图纸、施工技术规范和国家及行业相关标准。4.甲方擅自更换或改变乙方供应的材料：指甲方在未经乙方同意的情况下，更换或改变乙方供应的材料。5.乙方擅自更换或改变甲方供应的材料：指乙方在未经甲方同意的情况下，更换或改变甲方供应的材料。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的单位或个人。2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的单位或个人。3.合同工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工的时间段。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指逾期支付款项的一方应向对方支付的违约金。6.工程验收：指工程完成后，由相关方进行的一项检查、评定工程质量的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程按期完成。2.款项支付延误：解决办法：甲方应按时支付款项，如有特殊情况需延迟支付，应与乙方协商一致。3.工程质量问题：解决办法：乙方应按照设计图纸和施工技术规范进行施工，发现问题及时整改。4.材料供应问题：解决办法：双方应提前沟通材料需求，确保甲方按时供应材料，乙方及时使用。5.争议解决：解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成时可向工程所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建设工程施工合同签订时使用。2.双方在合同履行过程中，按照合同约定进行工程进度、款项支付、质量控制等方面