2024版喷泉池施工承包合同范本

2024版喷泉池施工承包合同范本合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：喷泉池施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。二、合同金额2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_________________元。2.2合同金额包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、税费等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商若因特殊情况不能按期完成工程，应提前向业主提出延期申请，延期时间不得超过一个月。延期申请应详细说明延期原因及整改措施，并征得业主书面同意。四、质量保证4.1承包商应按照约定的工程质量标准完成施工，并对施工质量承担责任。4.2工程竣工后，业主对工程质量有异议的，应在验收合格之日起____日内向承包商提出，并提供详细的质量问题说明。承包商应在收到异议后____日内进行整改，并承担由此产生的一切费用。4.3工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，承包商对工程质量问题负责修复和维护。五、合同的履行5.1业主应按照约定的工期、质量标准及合同金额支付合同价款。5.2承包商应按照约定的工期、质量标准完成施工，并保证工程安全。5.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格的，业主支付合同价款。验收不合格的，承包商应按照约定进行整改，直至验收合格。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。6.2承包商如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同金额的____‰。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料及设备采购合同4.施工组织设计5.工程验收标准6.安全防护措施方案7.工程保修条款8.付款凭证及发票9.双方资质证明文件10.其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。2.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.双方未按约定履行合同义务，导致合同不能正常履行，视为违约。5.违约行为的认定应依据合同条款及相关法律法规。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托方。2.乙方：指合同中约定的受托方。3.合同价款：指双方约定的工程总费用。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.工程质量标准：指合同约定的工程质量要求。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。7.保修期：指工程质量保证的有效期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，并按约定支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合约定标准。3.合同价款支付争议：双方应依据合同约定及法律法规进行协商解决。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类喷泉池施工工程。2.适用于甲方为公共设施、商业场所、住宅小区等需要喷泉池施