精装房施工合同解除后的合同债务

精装房施工合同解除后的合同债务合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为精装房施工合同的解除方，乙方为合同债务的承担方，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就合同解除后的债务处理达成如下协议：一、合同解除1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同解除之日止。2.甲乙双方同意，在本合同生效后，如出现合同解除情况，应按照本协议约定的方式处理合同债务。3.合同解除的原因包括但不限于：甲方变更工程计划、甲方资金不足、甲方主观原因导致工程延期等。二、债务处理1.合同解除后，乙方应按照甲方要求，妥善处理与工程相关的剩余物资、设备等，并将处理结果报告甲方。2.乙方应按照合同约定，向甲方支付合同解除后的债务，包括但不限于：已发生的工程款、材料款、人工款等。3.乙方应在合同解除后____个工作日内，向甲方提交债务支付的证明文件，以便甲方核实乙方债务支付情况。4.甲方应在收到乙方债务支付证明文件后____个工作日内，向乙方出具债务解除确认书，确认乙方的债务已按照约定支付完毕。5.合同解除后，乙方应继续承担因违约导致的赔偿责任，包括但不限于：甲方因此遭受的损失、甲方因此支付的违约金等。三、保密条款1.双方在履行本合同时，应保守对方的商业秘密，不得向第三方泄露。2.双方在本合同签订过程中所获悉的对方商业秘密，应在合同解除后继续保密，保密期限为本合同解除之日起____年。四、争议解决1.本合同的签订、履行、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.精装房施工合同2.债务支付证明文件3.违约金计算公式4.损失计算公式5.商业秘密保密协议6.补充协议7.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方变更工程计划，导致合同无法继续履行。2.甲方资金不足，无法按约定支付乙方工程款。3.甲方主观原因导致工程延期。4.乙方未按照合同约定完成施工任务。5.乙方未按照甲方要求妥善处理剩余物资、设备。6.乙方未按照约定支付合同解除后的债务。三、法律名词及解释：1.精装房施工合同：指甲方委托乙方进行精装房施工，乙方按照甲方要求完成施工任务，并支付相应价款的合同。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。3.损失：指因一方违约导致另一方遭受的直接经济损失。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.补充协议：指对原合同未尽事宜进行补充、修改或完善的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方变更工程计划导致合同无法继续履行：双方应重新协商合同内容，达成一致后签订补充协议。2.甲方资金不足无法按约定支付乙方工程款：甲方应积极寻求融资渠道，确保工程款按时支付给乙方。3.甲方主观原因导致工程延期：甲方应承担因延期导致的违约责任，向乙方支付违约金。4.乙方未按照合同约定完成施工任务：甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工任务，并有权要求乙方支付违约金。5.乙方未按照甲方要求妥善处理剩余物资、设备：甲方有权要求乙方在规定时间内处理剩余物资、设备，并有权要求乙方承担因此产生的费用。6.乙方未按照约定支付合同解除后的债务：甲方有权要求乙方在规定时间内支付合同解除后的债务，并有权依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为精装房施工合同的解除方。2.乙方为合同债务的承担方。3.甲方变更工程计划导致合同无法继续履行。4.甲方资金不足无法按约定支