2024版建筑工程施工合同最好

2024版建筑工程施工合同最好合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲乙双方的权利、义务、责任等事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程合同总价：__________二、合同工期2.1工期总日历天数：__________2.2开工日期：__________2.3竣工日期：__________2.4乙方应当按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。三、合同价格及支付3.1工程合同总价包括：工程量清单明细价、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。3.2工程量清单明细价按照《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行。3.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例时，甲方支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款（扣除乙方应承担的质量保证金等费用）。3.4甲方支付价款时，乙方应当提供合法、有效的发票。四、工程质量与验收4.1乙方应当按照设计文件、施工图纸、施工规范、技术标准的要求和合同约定进行施工，确保工程质量。4.2乙方应当建立健全质量管理体系，加强质量过程控制，做好工程质量检查和验收工作。4.3工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的工程技术档案和验收资料。4.4甲方或者其委托的第三方机构对工程进行验收，乙方应当予以配合。4.5工程验收合格后，乙方应当按照合同约定承担质量保证责任。五、安全生产与环保5.1乙方应当遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，严格按照安全生产管理制度和操作规程进行施工。5.2乙方应当做好施工现场的安全防护和环境保护工作，确保施工现场安全、整洁、有序。5.3乙方发生安全生产事故的，应当及时报告甲方和有关部门，并承担相应责任。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。6.2乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复或者赔偿损失。6.3甲方未按照约定时间支付价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。6.4一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，违约方应当承担赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方承担完合同约定的质量保证责任之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程量清单明细表2.施工图纸和技术规范3.工程质量标准和要求4.安全生产管理制度和操作规程5.施工现场安全防护和环境保护方案6.工程进度计划和付款申请表7.违约金计算公式和相关依据8.争议解决方式和相关法律规定二、违约行为及认定：1.未按照合同约定的工期完成工程：乙方未能在约定的时间内完成工程，属于违约行为。2.未按照合同约定的质量标准完成工程：乙方完成的工程质量不符合合同约定的标准，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付价款：甲方未能在约定的时间内支付乙方应得的价款，属于违约行为。4.一方违约导致合同无法履行或造成对方损失：一方未能履行合同约定的义务，导致合同无法履行或给对方造成损失，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或项目委托方。2.乙方：指合同中的施工方或承包商。3.工程量清单明细表：指包含工程各项工程量、工程内容、工程量和单位、工程总价等内容的清单。4.施工图纸：指用于指导工程施工的具体图纸和设计文件。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.质量保证金：指乙方为保证工程质量，按照合同约定向甲方支付的一定比例的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方可协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应的责任。3.付款问题：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付价款。如甲方拖延付款，乙方可向甲方发出催款通知，必要时可依法向法院提起诉讼。4.安全生产事故：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，做好施工现场的安全生产和环境保护工作。如发生安全生产事故，乙方应及时报告甲方和