电力施工合同

电力施工合同电力施工合同电力施工合同1根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况1.1施工地点：_________.1.2工程装饰装修面积：_________.1.3工程户型（以房管局登记备案为准）：_________.程施工合同工程施工图纸》）。1.5工程承包方式，经商定采取下列第_________种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）。1.6工程期限：开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日。1.7工程款：本合同工程造价为人民币_____元，金额大写：____（见附件6：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。第二条工程质量标准2.1本工程质量执行国家标准gb50096-1999《住宅设计规范》、gb50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。2.2装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。2.3其它约定标准（在“是”或“否”对应的“□”中打“√\”或填写其它标准）：（1）gb/t18883-20xx《室内空气质量标准》□是□否执行；（2）_________.第三条丙方的责任3.1根据甲方的需要，负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务，以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》，约定具体事宜。3.2根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。材料验收单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》（合同编号：_________）。3.3根据甲方的需要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》，约定具体事宜。工程监理单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》（合同编号：_________）。3.4根据甲方的需要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》，约定具体事宜。环境检测单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》（合同编号：_________）。3.5对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。3.6合理监控工程款，向甲方保证工程款的安全；在乙方顺利履行职责时，按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的'工程款（具体可参见4.1款）。3.7负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时，丙方应及时履行职责，以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的，责任由丙方承担。第四条甲方责任4.1本合同签定后_________日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：开户名：_________开户行：_________帐号：_________4.2开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。4.3向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。4.4遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.5甲方不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。4.6凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。4.7施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。4.8指派_________为甲方驻工地代表（如有需要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。电力施工合同2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围三、材质要求四、技术要求五、工程说明六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求：1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应（1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期1、准备工期：个日历天。2、安装工期：个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价：元整（附：预算书）。大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。()若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期1、工程质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。2、乙方（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。（6）、按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。（7）、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。（8）、协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。十三、违约责任1、因乙方的`原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。十四、本合同附件有效组成部分：乙方提供正式预算书，授权委托书，补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。十五、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。十六、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式四份，乙方二份，甲方二份。3、本合同履行地点：河南省潢川县。甲方：（公章）乙方：（公章）地址：地址：委托代理人：委托代理人：开户行：开户行：银行账号：银行账号：电话：电话：传真：传真年月日年月日电力施工合同3甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。一、劳务协作性质：短期临时用工。二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。三、工作地点：(甲方指定的工作区域)。四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。五、协议有效期：1、本协议有效期为日历天，自年月日起至年月日止。2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。2、乙方委派的现场代表人为(姓名)，身份证号：。七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。七、安全责任1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的'，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。八、工作质量验收及质保期1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。九、合同金额及付款方式1、协议价款：元整(￥)。2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。十、争议解决方式履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。十一、其他本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。电力施工合同4甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：___________________________。二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：工料全包。2、如遇下列情况，工期相应顺延。（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3、工程预算书壹份。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整（小写：_________元整）。含正规发票。八、工程费用结算方式1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。2、开户银行及帐号___________________________。乙方：_________开户银行：__________________账号：___________________________九、甲方应承担的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7、甲方驻工地代表：_________。十、乙方承担的主要工作及责任1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的.接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173—92）相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表：__________________联系电话：__________________十一、工程变更1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。十四、附件1、建设工程造价预（结）算书。2、安装图。3、线路施工图。电力施工合同5(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。一、工程概况及承包方式：工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)二、承包范围：定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元;指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。三、工程期限及质量工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。四、甲方责任及权利：协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。五、乙方责任：1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的'发生，如发生事故，概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;六、合同价款与付款方式：1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。电力施工合同6甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的`安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：________________________年______月______日电力施工合同7发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的'产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日电力施工合同820xx年度，工程开工的项目主要以土建为主，安装项目主要作施工准备。本年度公司在建工程较多，预算员大多从工程处借调，技经工作的熟悉情况比较生疏，在业务素质参差不齐的情况下，合同科本着创学习型的理念，激发员工相互学习业务知识，以掌握的`技经知识开展本科各项工作。从本年度的科内主要工作情况来看，到现场的施工图预算基本满足进度要求，且也突击完成项目部安排的其它工作（黔东及盘县电厂灰坝两次投标）。合同科本工程计划编制11人，目前到位九人，正副科长各一人（兼预算，公司正式编制），土建预算员4人（借调），安装预算员两人（借调）。20xx年安装工程陆续开始，逐步进入高峰，安装预算员面临缺口，需热机及热工预算员各1人。20xx年度在项目分公司的领导下，发耳合同预算科按以下方面开展工作。一、按公司招投标管理办法，策划项目招（议）工作，且完善相关预（结）算管理办法。20xx年发耳项目部共组织4次招标，项目为临建广告牌及支架制安，1#、2#烟囱筒身工程施工，机械成孔灌注桩基础工程施工。按公司招投标管理办法之要求，组织开招（议）标工作。在分公司的领导下制定了相关预（结）算办法，对规范20xx度本项目预结算的工作起到了重要的作用。二、施工图预算满足进度要求，出台分公司《内部承包暂行办法》。随着工程进度的开展，安装项目陆续开工，按项目领导的安排合预算科积极与项目职能科室一道策划项目施工计划。在分公司分管领导的组织下，完成发耳工程《内部承包暂行办法》的编制工作，并积极向分公司领导提出本项目内部承包管理新办法，支持公司推行内部承包责任制，对完善经营核算办法，控制预算成本发挥合同预算应有的作用。三、创造和谐工作环境，人人快乐工作。按照网公司“五个与众不同”及“五个不能”工作理念，做好预算员思想工作，履行职责，认真工作。充分作好适应市场变化的需要，创造学习型氛围，专研业务知识。四、工作重点及安排1、按时完成施工预算是合同科的重点工作，且及时收集基础数据整理工作，为概算收口作准备。2、积极配合公司推行内部承包核算相关工作，完善成本控制相关办法。3、加强与相关职能科室的配合，与财务科做好项目收支预算成本工作。4、热机及热工预算员尽快调入现场，以满足科里预算工作及内部承包核算需要。电力施工合同92、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的.安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法(试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。五、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》，乙方应按单项工程（或性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。甲方：乙方：甲方委托代表：乙方委托代表：甲方经办人：乙方经办人：年月日年月日电力施工合同10发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点：科技学院教授新村工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条工程总价合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)4、双方盖章后合同开始生效。第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条甲方职责1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；4、自柜体到厂日起履行保固条款；5、开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的'违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址：单位地址：电力施工合同11甲方：_______乙方：_______为了配合____市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国民法典，经甲、乙双方协商签订如下合同：第一条、项目名称：1.1、项目名称：____市凤凰大道通信管道合建工程。1.2、项目范围：第二条、工程内容：2.1、按____市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。第三条、工期：3.1、________年____月____日开工至________年____月____日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。第四条、技术要求和验收依据：4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4.4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《______信行业标准本地网通信线路工程验收规范》和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。第五条、工程造价和结算方式5.1、工程造价：本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元米。5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花等由甲方各单位自行提供。5.2、结算方式：5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。第六条、甲方权利和义务6.1、负责本合同工程项目立项；6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限；6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。第七条、乙方权利和义务7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案；7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料；7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收；7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起____日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为________年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。第八条、违约责任8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。8.2、乙方分包的`工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过的工程投资的10%。8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第九条、附则9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决；经协商仍不能解决的，向____市所在地人民法院提起诉讼。9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。乙方(盖章)：_______甲方(盖章)：_______________年____月____日：电力施工合同12甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。一、工程概况：1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。3、工程内容：以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。二、工程的承包及付款方式1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。四、工程质量及安全1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。五、双方责任甲方责任：1、按本协议的要求支付此项工程款。2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。4、本工程所涉及的.红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。乙方责任；1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。六、其他约定1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。7、本合同附件具有同等法律效力。8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。甲方：湖南尚美尔投资有限公司乙方：湖南亨通电力有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：建行长沙芙蓉路支行账号：账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同电力施工合同13建设单位:(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角二、承包方式及范围承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：1、供电系统设计。2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。4、整理工程施工验收资料5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。三、工期20xx年7月15日至20xx年8月15日。四、工程造价及付款方式该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。付款方式:1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。五、箱变技术要求1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。六、安装质量标准1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。七、双方责任甲方责任：1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。3、及时支付工程款。乙方责任:1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的`施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。八、质保期箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日电力施工合同14甲方：乙方：为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：第一条、项目名称：1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。1.2、项目范围：第二条、工程内容：2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。第三条、工期：3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4.4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。第五条、工程造价和结算方式5.1、工程造价：本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。5.2、结算方式：5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。第六条、甲方权利和义务6.1、负责本合同工程项目立项;6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙