建筑施工合同示例

建筑施工合同示例合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1双方同意，本合同项目的施工任务以人民币（大写）：________元整（小写）：_________元为限。2.2乙方在合同签订后3个工作日内，向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后7个工作日内审批。经双方确认的预算作为合同价格的组成部分。2.3乙方应严格按照甲方批准的施工预算进行施工，不得擅自增加工程量或提高工程标准。如确需调整，须经甲方书面同意。第三条合同工期3.1双方同意，本合同项目的施工期限为：自合同签订之日起至________年________月________日止。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应无条件返工，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应承担质量保证期内的一切质量问题。第五条付款及结算5.1本合同项目付款分为三次，具体付款比例和时间如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价的30%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方合同价的40%。5.2乙方应提供正规发票，甲方在收到发票后7个工作日内支付相应款项。5.3工程验收不合格的，乙方应无条件返工，甲方不支付任何款项。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定工期完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。6.2甲方未按约定时间支付款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的____%。6.3双方因违反本合同而给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.施工预算2.工程设计图纸3.施工方案4.质量标准及检验方法5.工程进度计划6.付款申请单7.验收报告8.移交手续文件二、违约行为及认定：1.未按合同约定工期完成施工任务：乙方未能在约定的时间内完成施工任务，违反了合同条款。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同约定的标准，违反了合同条款。3.未按约定时间支付款项：甲方未能在约定的时间内支付相应的款项，违反了合同条款。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方承诺按照甲方的要求完成施工任务的合同。2.合同价款：指双方约定的乙方完成施工任务后应得的报酬。3.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的赔偿金。4.质量保证期：指乙方对施工质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：若乙方因故导致工程延期，应与甲方沟通，制定合理的延期方案，并承担相应的违约责任。2.工程质量问题：若工程验收不合格，乙方应无条件返工，直至达到验收标准。3.付款纠纷：若甲方未按约定时间支付款项，乙方可向甲方发出催款通知，必要时可依法向法院提起诉讼。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，可通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：2.乙方具备相应