非开挖施工合同的合同监管

非开挖施工合同的合同监管合同编号：__________非开挖施工合同的合同监管甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：非开挖施工，包括但不限于管道铺设、电缆铺设等。二、合同金额2.1本合同总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应在合同签订后__________日内向甲方提交发票，发票金额应与合同金额一致。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质量保修责任。五、合同监管5.1甲方应指派专门的项目管理人员对乙方施工过程进行监督和管理，确保施工进度和质量。5.2乙方应按照甲方的要求定期提交施工进度报告，并及时解决甲方提出的问题。5.3甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行整改，乙方应予以配合。六、合同变更和解除6.1在合同履行过程中，如因客观原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。6.2合同变更或解除应签订书面协议，经双方盖章生效。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.非开挖施工合同文本2.工程概述及相关设计图纸3.合同金额证明（如发票）4.施工进度报告5.质量保修书6.违约金计算公式及相关依据7.争议解决方式的法律文件8.合同签订地人民法院的相关规定证明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付合同价款。3.甲方未指派专门的项目管理人员进行合同监管。4.乙方未按照甲方的要求定期提交施工进度报告。5.乙方未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。6.合同变更或解除未经双方书面协议且未盖章生效。三、法律名词及解释：1.非开挖施工：指在不破坏地面的情况下，进行管道、电缆等设施的铺设。2.合同监管：指甲方指派的项目管理人员对乙方施工过程的监督和管理。3.工期：指合同约定的完成工程的时间。4.质量保修：指工程验收合格后，乙方承担一定期限的工程质量问题修复责任。5.违约金：指违约方按照约定或法律规定支付给守约方的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调配人力物力，确保按时完成工程。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工，直至符合质量要求。3.甲方支付违约：甲方应及时支付合同价款，避免违约行为。4.乙方未提交进度报告：乙方应按时提交施工进度报告，主动与甲方沟通。5.合同变更或解除争议：双方应签订书面协议，明确变更或解除内容，并盖章生效。五、所有应用场景：1.城市基础设施建设：如地下管道、电缆的非开挖施工。2.城市更新改造项目：如老旧管道、电缆的更换和非开挖施工。