2024版人工费施工合同

2024版人工费施工合同合同编号：__________鉴于甲方为某项工程的建设和实施需要，乙方具备相应的建设能力和技术水平，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就该工程的建设和实施达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程质量标准：________________二、合同金额2.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成本工程，业主应付给承包商的施工总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2合同金额的调整：（1）工程量增减引起的合同金额调整，按照约定的单价计算。（2）由于设计变更、工程洽商等原因引起的合同金额调整，应由双方协商确定。三、合同工期3.1承包商应在本合同约定的工程范围内，按照约定的质量标准、工程量和工期完成本工程。3.2合同约定的工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.3工期延误：（1）由于业主原因导致工期延误，承包商有权要求延长工期，并要求业主支付因此产生的费用。（2）由于承包商原因导致工期延误，业主有权要求承包商支付因此产生的违约金。四、合同的履行4.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成本工程。4.2业主应按照本合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款。4.3双方应共同做好工程验收工作，工程验收不合格的，承包商应负责整改，直到达到约定质量标准。五、合同的变更和解除5.1合同的变更：（1）合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更引起的价款调整，按照本合同约定的方式计算。5.2合同的解除：（1）合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。（2）合同解除后，业主应按照本合同约定的方式支付承包商已完成工程的价款。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式：按照合同总价款的____%计算。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________签订日期：________________附件：本合同所涉及的工程图纸、技术要求、洽商记录等。一、附件列表：1.工程图纸2.技术要求3.洽商记录4.工程量清单5.材料供应清单6.施工进度计划7.质量标准和要求8.安全防护措施方案9.环境保护措施方案10.合同价款支付明细表11.违约金计算公式12.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按照合同约定支付合同价款未按照合同约定提供施工条件设计变更、工程洽商等原因导致工期延误，未按照约定支付违约金2.乙方违约行为：未按照合同约定完成工程工程质量不符合约定标准工期延误，未按照约定支付违约金3.违约行为的认定：违约行为应由双方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议违约金计算方式：按照合同总价款的约定比例计算违约行为的具体认定应参照合同约定的相关条款三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方3.工程量清单：指明细列出合同约定的工程各项工程量及其价格的清单4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金5.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间6.质量标准：指合同中约定的工程质量要求及验收标准7.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量增减引起合同金额调整：按照约定的单价计算，双方签订书面变更协议。2.设计变更、工程洽商等原因引起合同金额调整：双方协商确定。3.工期延误：由于业主原因：承包商有权要求延长工期，并要求业主支付因此产生的费用。由于承包商原因：业主有权要求承包商支付因此产生的违约金。4.工程验收不合格：承包商负责整改，直到达到约定质量标准。5.合同变更或解除：双方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。6.违约行为：按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的人工费施工合同。2.适用于工程规模、工程内容、工程质量标准等具体要求已明确的工程。3.适用于双方希望通过签订合同明确权利义务、确保工程顺利进行的情况。4.适用于需要按照合