电力线路建设工程合同

电力线路建设工程合同合同编号：__________鉴于甲方为电力线路建设工程的业主，乙方具有电力线路建设工程的设计、施工资质和经验，经双方友好协商，就乙方承担甲方电力线路建设工程有关事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________电力线路建设工程2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程投资估算：__________6.工程质量标准：__________二、合同价格1.双方确认，本合同工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和工程量清单制定的，包括所有工程项目的材料、设备、人工、施工机械等费用。3.合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方。三、工程进度与工期1.双方确认，本工程计划开工日期为：__________年__________月__________日。2.双方确认，本工程计划竣工日期为：__________年__________月__________日。3.乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量与保修1.乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。2.工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。3.在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。五、合同的履行1.甲方应按照合同约定支付价款，提供施工所需的场地、材料、设备等。2.乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。3.双方应共同参加工程验收，验收合格的工程视为交付。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。3.如乙方施工质量不符合约定，造成工程质量问题，乙方应承担修复费用及因此产生的其他损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计文件2.工程量清单3.施工图纸4.工程质量标准5.材料和设备技术规格书6.施工组织设计7.安全生产措施方案8.工程验收标准和方法9.保修条款10.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质保金；2.乙方未按约定时间完成工程或擅自变更工程内容；3.乙方施工质量不符合约定，造成工程质量问题；4.乙方未按约定提供材料、设备或提供的材料、设备不符合要求；5.乙方未按约定履行保修义务；6.甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等；7.甲方未按约定参加工程验收；8.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：电力线路建设工程的业主；2.乙方：具有电力线路建设工程的设计、施工资质和经验的一方；3.工程验收：对完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定的质量标准；4.保修：合同约定的质保期内，对工程出现的质量问题进行修复；5.违约金：因违约行为而向对方支付的赔偿金；6.质保金：剩余的合同总价款作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方；7.行业标准：电力线路建设工程相关的国家标准、行业标准等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按逾期天数向甲方支付违约金，并根据实际情况制定合理的进度计划；2.工程质量问题：解决办法：乙方负责及时修复，并承担修复费用；3.合同价款支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式及时支付价款；4.施工场地、材料、设备等未按约定提供：解决办法：与甲方沟通，协调解决提供相关施工条件；5.法律法规变化：解决办法：按照新