办公楼室内装修工程项目招标文件

1文件目录1.招标条件-一 文件的获取-------------------------------------------8.联系方式--------------------------------------------------------------------------------.------------------------2.招2.1招标文件的组成----------------------------------------------2.2招标文 -------------------------------2.3招标文件的修-----------------------3.1投标文件的组成-------2------------------3.5资格审查资料-------------- --------------------------------------3.6备选投------------------------------------4.1投标文件的密封和标记-----------------------------4.2投标文件的递交--------------------------4.3投标文件的修改与撤回---------------------------------------5.开标------------------5.1开标时间和地点----------------------------------------5.3开标异议------------------------------------6.1评标委员会----------------------------------------------------6.2评标原则---------------------------------------------------定标方式-----------------------------------------------------------7.2中标通知-----------------------------------------------------------------7.4签订合同-----------------------------------------------------------8.重新招标和不再招标------------------------------------8.1重新招标-------------------------- ---------------------------------8.2不再招标-----------------------------------9.1对招标人的纪9.2对投标人的纪律要求---------------------------------------9.3对评标委员会成员的纪律要求--------------------------9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求------------------------10.需要补充的其他内容-------------------- ----------------------------32.2综合评审标准-----------------------------2.3价格评审标准------------ ----------------3.1入围资格评审---------------- ------------------------------------3.2综合评审 澄清和补正------------------------------- --3.5评标结果----------------------------------表----------------------------------------------------------------------------第四章合同条款及格式算书------------------------------------------------------------------------------------------第八章投 4招标文件修改申报表招标人(建设方)一般应按照范本格式编制招标文件。招标人(招标代理机构)作出的改动进行评估，避免因不恰当目15第一章招标公告1.招标条件本招标项目已由XXXXXX批准建设，招标人为XXXXXX,建设资金来自XXXXXX自筹，项目出资比例为2.项目概况与招标范围2.1项目概况XXX平方米。2.2招标范围2.2.1本次合作单位选择涉及项目范围为XXX(XXX)(1)第一标段：基础装修(含强、弱电);3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上 3.2第二标段的投标人须具备空调销售、安装、维修的经营范围及注册资金10万以上。3.3本次招标不接受3.4各投标人均可就本招标项目上述标段中的两个标段4.投标人资格预审点击XXX网址下载附件1《XXX(XXX)办公楼室内装修工程投标报名资格预审申请表》,填写并上传相关资料(须加盖公章)至XXXXXXX;截止日期：2XXX年7月16日；投标人预审入围名单于XXX年7月18日公布。6时至12时，下午14时至17时(北京时间，下同),持投标单位介绍信、《入围通知书》、营业执照(原件)、安全生产许可证(原件),安全员证(原件)、二级或二级以上的注册建造师证(原件)等相关资质资料(以备查阅)购买招标文5.3招标文件每套售价500元(现金),售后不退。6.答疑(踏勘)时间6.1答疑时间：在XXX年7月23日上午10:00—11:8.联系方式XXX年7月11日公布，7月14日更新7第二章投标人须知投标人须知前附表1.1.2招标人联系人：XXX项目名称建设地点资金落实情况招标范围XXX(XXX)办公楼室内装修工程施工项目XXXXXX自筹资金各项工程在下达开工令后60个日历天完工并通过竣工验收，具体则以承包合同为准。或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质；具备产许可证》,现场安全管理员具备《安全员证》。近1年的经审计的财务报表中营业额总额不应少于300万企业近3年承担过2项以上单位工程造价300万元以上的装修装饰工程或5项以上单位工程造价50万元以上的装修装施工，工程质量合格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的电安装工程或装饰装修工程专业二级(含以上)注册建造81)没有处于被责令停业，投标资格被取消；2)在最近三有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；3)在最近应由法定代表人任命，并根据法定代表人授权的范围、期容，履行管理职责，并对项目实施全过程、全面管理，具备房屋建筑工程或机电安装工程或装饰装修工程专业二级(含以册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书。是否接受联合体投标踏勘现场投标预备会投标人提出问题的截止时间招标人书面澄清的时间分包偏离组织召开投标预备会，具体以招标人书面澄清时间统一解答2XX年7月23日17:00XXX年7月26日17:00无他材料投标人要求澄清招标文件的截止时间XXX年7月18日17:00投标截止时间XXX年7月30日9:30投标人确认收到招在收到相应澄清文件后3小时内标文件澄清的时间投标人确认收到招在收到相应修改文件后3小时内标文件修改的时间构成投标文件的其无他材料投标方根据招标方提供的图纸及《分部分项清单计价表》,人在本项目投标时，可以对所有标段分别提交计价清单，也可以只对有意向的标段提交计价清单，如改变招标方的计价清30天9投标保证金的形式：支票(转帐支票)当天缴纳投标保证金的金额：3万元求签字和(或)盖章要求1年，指2012年1月1日起至2012年12月31日止。3年，指2010年1月1日起至2012年12月31日止。3.5.33年，指2010年1月1日起至2012年12月31日止。件)标文件(包括一份投标函、技术部分与一份投标报价),1、投标文件中投标函、技术部分与投标报价须分开单独订，正、副本须分别成册固定装订(胶订),须清楚地标2、投标人应将投标文件中投标函、技术部分与投标报价XXX(XXX)办公楼室内装修工程施工项目投标文件在XXX年7月30日9时30分前不得开启是否退还投标文件否3.8.3年7月30日9:30分2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名3、宣布开标人、唱标人、记录人、监督机构人等有关人4、由投标人或其推选的代表或者有关监督机构人员检查投标文5、按照投标人递交投标文件前后顺序，确定并宣布投标文件开7、按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投8、规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标9、投标人代表、招标人代表、纪检监察人、记录人等有所有标段的第一中标候选人不得推荐为任何标段的第标候1、建议各投标人就该招标(含所有标段)进行投标。标人为各标段的第二中标候选人须满足如下条件：(1)非各标标候选人；(2)在排除所有标段的第一中标候选人后，是否授权评标委员标人败案以及否投标文件电子版份数：1份计算按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件由(XXX)公布，公示期不少于7个工作日。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中无1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(7)与以上标段的监理人或代建人或招标代理机构相互(8)与以上标段的监理人或代建人或招标代理机构相互(9)被责令停业的；(10)财产被接管或冻结的；(11)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不(12)被暂停或取消投标资格的；(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质其中，(9)、(10)、(12)、(13)项以评标当日在1.11分包标人在编制投标文件时标人按投标人须知前附表规定的时间和地以书面形式将提出的问题送达招标人，以作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容1.12偏离(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)施工图纸；根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修如发现缺页或附件不全，应及时向招标人标截止时间3日前以书面形式发给所有购2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确3.投标文件3.1投标文件的组成(3)投标保证金(转帐支票);(4)投标报价(单独密封装订);(5)施工组织设计；(6)项目管理机构；(7)资格审查资料；(8)投标人须知前附表规定的其他材料。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；在投3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。和合同协议书、工程接收证书(工程竣工知书和(或)合同协议书复印件。每张表3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决3.6投标文件的编制3.6.3投标文件(每页)应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行4.3.4投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)5.2开标程序(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件(6)设有标底的，公布标底；规定最高投标限价计算方5.3开标异议6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中6.3评标7.合同授予中标公示完成后，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件7.4.2中标人被取消中标资格/放弃中标/拒签合同的，招标人将通知第二中标人签订合同。7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给8.1重新招标(1)投标截止时间止，投标人少于4个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于4个或者所有投标被否决的，属9.5投诉投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式10.需要补充的其他内容附件一：开标记录表开标记录表(标段X)时间：序号序号金备注签名(1)按开标顺序填写。(投标人名称):(项目名称)招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式招标人：(签字或盖章)年月日问题澄清通知(编号：)已收悉，现澄清如下：投标人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)(招标人)的项目，经评标委员会评定，招标人审核请你方接到中标通知书后，于2013年月日时前到(地点)与招标人联系办理签订项目施工合同的有关事宜。(未中标人名称):我方已接受(中标人名称)于(投标日期)所递交的(项目名称)投标文件，确定(中标人名称)为中标代表人：(签字)(招标人名称):月日发出的(项目名称)关于投标人：(盖单位章)定入围投标人，入围结果于2013年7月18日公布；3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：(1)第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.2综合评审评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.3价格评审3.3.1投标人须按照招标人提供的《工程量清单》模版报3.3.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单3.4投标文件的澄清和补正(算术性错误修正的除外)。投3.5评标结果评标附表01-入围资格评审表投标文件格式投标报价方式营业执照安全生产许可证资质等级资格评审财务状况类似项目业绩信誉项目经理其他要求投标内容工程质量响应性投标有效期投标保证金评标附表02-综合评审表(总分60分)得1分，500万元以上(含500万元)得2分。公司规模(5分)2、取得房屋建筑工程施工总承包一级或以上得3施工二级得2分，其余得1分。该项得分=第1+2的总得分。1、根据投标单位2010年1月—2012年12月期(含1000万)得2分。(3)企业近3年最高年工程结算收入500万元(含500万)以下得1分。业绩(5分)2、2010年1月1日之后工程质量获奖情况综合评比(1)、取得1项建筑装饰类国家级奖项得2分；(2)、取得1项建筑装饰类省级奖项得1分；(3)、取得1项建筑装饰类市级奖项得0.5分；(4)、工程质量获奖得分可累加，最高得2分；(5)、所有获奖证明须提供彩色扫描件，及现场原件该项得分=第1+2的总得分。组织方案：30分措施(5分)合理、可行。进度违约责任是否承诺具体，经济赔偿第一名为5分，其它依次递减0.5分，第5名及其后的为3分。决方案(10分)第一名为10分，其它依次递减1分，第5名及其后的为6分。(30分)(5分)第一名为5分，其它依次递减0.5分，第5名及其后的为3分。质量保证措施(5分)第一名为5分，其它依次递减0.5分，第5名及其后的为3分。第一名为5分，其它依次递减0.5分，第5名及其后的为3分。(1)、二级建造师且具有高级职称得2分；(20分)(2)、二级建造师且具有中级职称得1.5分；项目经理业绩5(1)、近三年主持完成单项合同额500万元一项及以上得3分；(2)、近三年主持完成单项合同额200-500万元(含500万元)一项得2分，最高得分为3分；(3)、近三年主持完成单项合同额200万元(含200万元)一项得1分，最高得分为2分；该项得分=第1+2的总得分。验(10分)第一名为10分，其它依次递减1分，第5名及其后的为6分。分。额外服务承诺需有针对性的具体建议措施，视额服务承诺(5分)外承诺的可行性、服务内容的程度及深(总分100分)合同编号：施工合同工程名称：XXX(XXX)办公楼室内装修工程施工项目承包人：目录第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款2.合同文件及解释3.语言及适用的法律、标准与规范5.发包人8.发包人代表11.工程担保12.不可抗力15.开工17.质量标准23.工程试车25.质量保修26.工程量27.暂列金额28.误期赔偿费30.工程变更事件32.现场签证事件33.支付事项35.进度款37.质量保证金38.合同争议39.仲裁或诉讼40.保密要求第四部分附件第一部分协议书发包人：(全称)XXXXXX法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公工程地点：中山市XXXX民委员会(XXXXXX)工程内容：XXX(XXX)办XXXXX弱电)及空调排风工程规模：总计投资计划约万元。(具体为各标段预估金额)给排水、空调及排风、消防等工程施工安装调试及设备材应、空气检测、白蚁防治等。具体承包范围以实际签订的单项诺合同总价(大写):为合同总价(写(如需更换品牌，须经建设方确认，但不得低于原有品牌质量等参数),验收时承包人须提供相):凡应附有合格证明的材料，在进场时必须验证，如无证明须经试验合格方准使用，其试验费用由承包人负担。六、组成组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分第1条赋予它们的定义相同。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天发包公司人公章)(公章)使用广东省建设厅《施工合同范本2009版》第三部分专用条款2.1(10)组成合同的其他文件：(1)履行本合同的相关补充协议(含工程变更、签证等修正文件);(2)协议书；(3)专用条款；(4)中标通知书；(5)招标文件、招标答疑纪要及招标文件补充通知；(6)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件(7)通用条款；(9)图纸；(1)办完施工场地环境保护、施工噪声、安全文明施工(2)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、树(3)保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作(4)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件(含竣工图编制)1)发包人将另行确定本合同承包范围以外其他工程的施违约处理，发包人有权按本工程合同价款的2%向承包人计收2)本工程承包人应无条件向其他承包人提供：垂直运输、外脚手架、水电的驳接口(水电费由其他承包人自理)、施工3)承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管责任，及时做好工程档案(含本合同承包范围以外其他工程施工承包人的档案)的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地4)承包人在工程竣工验收后30天内，应向发包人提供符的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式五份(其中原件二份)和电子文档(原稿或扫描件)一份，经监理方审核签收5)合同价中已经包含了竣工资料(含竣工图)编制费用。6)承包人应对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有7)干扰与协调a.承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不c.承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，d.发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的8)承包人应在合同签订同时，与发包人签订《安全生产1)在发包人组织初步验收前的预检时，承包人应提供齐款的1%向承包人计收违约金。承包人在工程竣工验收后30天内，应向发包 (包括书面文档和电子文档),经监理方审核签收后由承包人按合同价款的0.1%向承包人计收违约金。2)承包人于中标后十天内提供施工组织设计(含各施工专项方案和安全施工专项方案)和进度计划给发包人和监理审核5)承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包6)因承包人自身原因造成工期延误，若在施工期间材料监理工程师发出通知7日内，承包人应按要求进行整改，如承按合同价款的千分之一向承包人计收违约金。如逾期累计超过20天的(包括中间交工工程),则发包人有权单方解除合同并依据<<合同法>>的有关规定追究承包人的违约责任。(1)进行本工程现场管理的项目经理必须与参加投标的项目经理保持一致，否则发包人有权按该合同价的2%对承包人收取违约金，并有权单方解除施工合同，发包人将不接受承权按合同价的1%向承包人计收违约金，并有权单方解除施工(2)承包人委派的项目经理，在施工过程中必须长驻工人或监理召开的工程会议，发包人或监理应提前24小时通知承包人(工程例会和紧急会议的除外),该项目经理都必须参代表人(该代表人必须事前约定)出席，否则，发包人有权向承包人计收违约金5000元/次。(3)承包人委派的项目组成员，必须与参加投标的项目组成员保持一致。在施工过程中必须长驻工地(每星期不少于五个工作日),对工程实施全过程、全方位的施工管理工作。无说明原因，并经发包人同意后才能更换，更换后的项目组成员9.3(1)应在取得发包人代表的专项批准后方可生效，同9.3(2)需要发包人批准的其他事项：监理工程师发出的9.3(3)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款10.1承包人任命()为承包人代表，其通讯方式为(1)承包人须出具法人担保书(见附件《法人承诺书》)(2)承包人须为现场施工人员购买人身意外保险，并提12.1(4)不可抗力的其他情形：/■通用条款第32.1款的第(2)项；(1)施工组织设计(含各施工专项方案和安全施工专项方案)、进度计划于中标后五天内提供(在施工投标时提供的施工组织设计基础上完善).(2)提供月度工程进度计划及相应进度统计报表于每月25日前完成。15.1监理工程师在本合同签订后的()天内签发开工令。■另作约定：中标通知书发出后5个日历天内进场，开工令日期根据工程具体情况确定16、工期及工期延误合同工程工期：(见招标人与招标人的合同约定)天。(1)本工程质量等级根据承包人承诺要求达到国家规定(2)本工程工地安全文明施工等级根据承包人承诺要求20.1承包人采购材料设备的约定：严格按设计、招标文件对所采购的材料设备的质量负责；甲指乙供的材料设备(指发并进行采购的设备材料)采购前，必须经发包人和监理单位书要土建材料及安装工程的设备、主材的具体要求(品牌、规格、色泽、纹理等)要求，向发包人提供样品及相应报价(承包人投标报价书中已有的材料设备报价不得高于其投标报价),经发包人和监理单位对材料设备样品审定签证后(签证作为结算依据),立即对材料及设备的样品进行封存。进场材料及设备按封存的样品(标准)进行验收。达不到封存样品要求的，发20.2承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范、招范、设计、招标文件要求的材料设备时，承包人应按监理工程师要求负责修复、拆除或重新采购，20.4如果承包人不执行监理工程师依据本合同专用条款第20.5承包人需要使用代用材料设备时，代用的材料设备标准、档次不得低于招标文件或承包人投标时承诺或采购价费用增加为由向发包人提出任何费用或20.6发包人保留对材料设备的品牌进行变更的权利。当这购或发包人有权委托第三方采购相应的材料和设备，承包人不(1)承包人在采购每一种类的主要材料设备前，须将拟定采购供应的材料设备生产或供应的厂家的企业概况(包括名等)、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给(2)政府质量安全监督部门和发包人、监理工程师有权(3)在施工过程中，发包人和监理工程师有权随时对工经检测为合格的检测费用(含送检材料的费用)由发包人承担；如抽查部分经检测为不合格的检测费用(含送检材料的费用)由承包人承担，并承包人还应当按照本合同专用条款第49.4(4)工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：c.经设计、监理、承包人、发包人共同认定的产品封样、(5)工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符(6)如发包人与承包人就承包人采购的材料和设备的质(7)承包人不得以开工令签发前或材料设备样板封样前1)实物控制样板的封板：承包人应参照发包人提供的土建材料/产品设计控制样板与清单，在设计推荐品牌(或发标2)非实物控制样板的约定：承包人对在发包人提供“土建样板),设计文件与“技术说明书”有约定的，按相应要求报送“施工控制样板”(材料/产品)实物与相关资料，供发包人、设计师与监理公司共同确认。承包人或经承包人授权的土建专项项目经理，在对施工控制样板及材料档案有效性承诺书签字后，由监理公司进行封板与保存材料档案有效性及承诺书。作为材料采购进场、在批量中抽样对板、检测、验收及双方发生不同歧义时进行第三方仲裁的依据；20.9承包人采购材料设备：包含发包人提供的土建材料/应商(品牌),在工程施工中承包人不得2)如承包人在投标时未从招标指定品牌范围中选定合格供应商(品牌),则发包人有权单方从招标指定品牌范围内选择本工程实施的合格供应商(品牌);承包人不得持有异议，否则，合同工程竣工验收标准：按国家验收相关要求执行，达到28、误期赔偿费□按通用条款规定为合同价款的5%,即元。分之一向承包人计收违约金。如逾期累计超过20天的(包括中间交工工程),则发包人有权单方解除合同并依据<<合同法>>的有关规定追究承包人的违(1)发包人引起的设计变更、工程变更，其增减部分工(2)发包人引起的设计变更、工程变更内容，其单价按1)发包人选型时提供的工程选型参考价预算书中已有项2)发包人选型时提供的工程选型参考价预算书中只有类似项目时，参照按发包人选型时提供的工程选型参考价预3)发包人选型时提供的工程选型参考价预算书中没有相(3)发包人引起的设计变更、工程变更的材料和设备的1)、当变更部分的装饰工程材料、安装工程的材料和设备为本工程选型(或二次竞价)时非建设单位指定的材料和设备(含本工程图纸未标定的材料和设备)或非中标单位二次竞■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规■另作约定：承包人进场后应向保险公司投保，在施工中过程中可能造成的工伤由承包人承担责任。如承包人不向(1)第一阶段：承包方完成50%工程进度，由发包方及款30%的工程款；(3)第二阶段：承包方工程竣工，并由发包方及监理方(4)第三阶段：剩余5%的工程款作为质量保证金，与(1)工程竣工验收合格(经质检部门认可)并交付使用后，程师后，监理工程师必须在14天的期限内审核完毕并将结果 约保证金(以中标方的投标保证金转为履约保证金的方式),第四部分附件工程质量保修书发包人：(全称)承包人：(全称)为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人2、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为25、其它项目2年。3.质量保修责任4.本工程质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包5.本质量保修书，自双方当事人签署之日起生效，至质量发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):安全生产承包责任制合同书和国安全生产法》等相关法律法规，落实安全生产责任制，切第一条本合同作为甲方与乙方施工合同(下称基础合同)产第一责任人，负责乙方人员的安全教育，负责项目实施期间因素干扰(包括但不限于非法和打斗等不良行为),确保现场安定、施工质量和保护现场及邻5、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(包括但不限于储存、运输、使用等)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形产，并在5分钟内电话告知甲方，在事故发生后12小时第九条本合同未尽事宜，双方本着友好协商原则处代表签字并加盖公章之日起生效。甲方(公章)乙方(公章)基建工程环境保护措施指引1.1防空气污染(1)、所有建筑垃圾采用集中堆放，及时处理，消除施(2)、施工工地推行硬地坪施工，白天多洒水，减少现(3)、散装水泥进场时，在水泥桶的水泥进口用软性材1.2防止水污染(1)、统一规划与布置工地现场用水，合理安排废水、(2)、临时食堂设置简易有效的隔油池，产生的污水经(3)、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染1.3防止噪声污染(1)、施工现场的强噪声机械(如电锯、电创、砂轮机(2)、白天施工时，不猛敲猛砸，采用木模板，严格控(3)、尽量减少人为的大声喧哗，定期对施工人员进行1.4防止垃圾污染(1)、生活区所有垃圾采用塑料袋装，由保洁员负责清运。采取灭蝇灭鼠措施。施工作业区做到场完地清，统一规划(2)、城市上下班高峰期间禁止车辆运输，并把这些规定对土方外运车辆驾驶员、施工材料采购方(3)、所有车辆运输须遵守市容市貌等市政环保有关规定，车辆上部覆盖布膜，避免抛洒路面，并在工地大门口二侧各100米范围派二人专门进行清扫。1.5宣传教育(1)、在工地现场围墙及黑板上，用图片、标语对环境(2)、在施工前项目部对全体人员进行交底，制订环境(3)、建设单位另行发包委托施工的专业队伍进场前，基建工程职业健康安全管理指引(1)、所有的临时设施，都应有审批、有验收，不得随(2)、材料库应具有防雨、防晒、防潮、防火、防盗等(3)、职工宿舍应符合安全使用要求和卫生标准，并配(4)、现场职工食堂设消毒设施，设挡鼠板、防蚊蝇纱(5)、施工现场实行封闭管理，入口处设门卫值班室且(6)、设置现场标牌(企业标志、总公司企业理念、社建筑工人维权须知牌、施工现场平面布置图、工程立体效果图(7)、场区须进行硬化处理。(1)、基坑支护方案；(2)、降水工程措施；(3)、土方开挖工程方案；(4)、模板工程方案；(1)、分项工程安全技术交底：包括基坑支护与土石方(2)、各工种安全技术交底：木工、瓦工、钢筋工、电(3)、专业工程安全技术交底：根据工程进度安排编制，(4)、单项作业安全技术交底：对危险性较大作业编制(1)、进入施工现场人员必须戴安全帽，以防施工物体(2)、所有机械设备的防护设施必须齐全，其操作手必有效的培训上岗证),佩戴必需的防护眼罩、防护手套等，以(3)、塔吊、电梯的安装、拆卸、升降必须严格执行操作规程，塔吊、电梯司机(塔吊指挥)须持有效的特种作业上(4)、施工临时用电必须严格执行《施工现场临时用电(5)、做好消防安全措施，防止火灾发生。施工现场动(6)、高处作业必须佩带安全带，架子工必须持证上岗，(7)、做好基坑阶段坑壁位移观测，四周设置安全防护(8)、建立卫生责任制，加强食堂卫生管理，防止食物(9)、加强施工现场传染病的防治，一旦发现发烧和相(1)、严格执行验收制度：包括模板、脚手架、临时用电、塔吊安装、施工电梯、机具、料具、围 (网)、通道等，做到验收合格后方可投入使用。(2)、严格执行职业健康安全检查制度：包括日常检查、(3)、严格执行对职业健康安全管理目标的考核工作，服务承诺书投标人响应(选须在单项工程合同约定的工期内竣工。因承包人原因造成工期拖延，每延迟一天，发包人有权计扣违约金。1、按国家和地方有关安全文明施工规定和要求进行施工。安全文明2、因承包人原因而导致的所有人身安全和财产安全事故，相关责施工任概由承包人负责。工程量分本公司同意并接受发包人有关具体工程量的分配办法。配办法保修期保修期响三小时内到达。应时间在我公司的应答报价中，已包含招标范围之内，按施工组织设计(或方案)进行设计、施工、报建和调试验收所需的全部费用；若应答报价我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同，若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。应答人额在以上基本承诺基础上自行提供额外更有利于招标人的承外承诺自最后一批次工程竣工之日起计2年。同意格式12工程地点3发包人4设计单位5监理单位承包人78工程总投资11工程质量格式2专业特从事施工工作主要专业工作经历号务、技术电话工龄长年限(曾参与过的项目和职称获奖情况)施工组织设计(方案)报审表致：(监理单位全称)我方已根据施工合同的有承包人(章)发包人(章)格式4致：(监理单位全称)我方承担的工程，已完成了以下施工组织设计(方案)已审批承包人(章)监理单位(章)发包人(章)监理工程师发包人代表格式5部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项监理单位(章)说明：本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发格式6致：(监理单位全称)根据施工合同条款的规定，由于承包人(章)格式7致：(承包人全称)根据施工合同条款的规定，你方提同意此项索赔，工期延长日历天，合同竣工日期从原监理单位(章)发包人(章)格式8设备数量如下(见附件)。现提供质量证明文件及自承包人(章)设备，(不准许)进场，(监理单位(章)格式9由于原因，现提出工程变更(内容见附件),请予以1、提出变更原因(必要时附图);承包人(章)设计单位(章)监理单位(章)造价咨询单位(章)造价工程师发包人(章)位、造价咨询单位、发包人按合同规定程序填制，并格式10由于原因，现发出工程变更令(内容见附件),请按监理单位(章)发包人(章)说明：本表一式四份，由监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同造价咨询单位、承包人各存一份。格式11自检合格，现提出工程竣工验收(内容详见附件),你方应该清楚，工程具备竣工验收条件的，应按照合承包人(章)□□不可以)组织正式验收。监理单位(章)格式1223承包人(章)设计人(章)监理人(章)工程造价咨询人(章)日期：日期：日期：综合验收结论：发包人(章)发包人代表：项目共分部，经查分部，符合标准与规范、设计要求分部共项，经核查符合要求项，其中符合标准与规范要求项共核查项，符合要求项；共抽取项，符合要求项；经格式13方负责照管该工程，但并不代表你方已完成施工合同发包人(章)格式143序号备注2458合计3格式15计日工记录编号234二24456三123施工机械施工机械小计总计格式16材料/工程设备暂估价调整表际单价备注(元)(元)格式17专业工程暂估价调整表序号工程名称暂估金额工程内容实际金额备注格式18致：(造价咨询单位全称)根据施工合同条款的规定，承包人(章)格式19出的费用索赔申请第号，索赔费用：(大写)同意此项索赔，金额为(大写)(小写)。同意/不同造价咨询单位(章)造价工程师发包人(章)发包人代表格式20际已完工程款额为(大写)(小写),累计已完工程款额(大写)(小写)。根据施工合同条款的规定，承包人(章)根据施工合同条款的规定，经复核你方提出的程款额报告(第号),截止月日，实际已完工程款为(大写)(小写),累计已完工程款额(大写)(小写：)。监理单位(章)附：已完工程款额明细复核表。造价咨询单位(章)发包人(章)附表21已完工程款额明细表工程名称：编号：截止日期：项目单价(元)序号项目项目名称单位上期末累计合计已完工程量本期间完成合价(元)本期末累计已完工程量规费和合价合价(元)税金(元)(元)工程量6格式22定，现申请支付本期的工程款额为(大写)(小写),请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定序号12345789承包人(章)说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理格式23本期间应支付或扣回(留)的其它款项(元)根据第59条和第60条根据第64条根据第61条根据第56条根据第63条根据第68条工程款额报告(编号)和支付申请报告(编号),于至期间，同意本期间支付工程款(大写)(小写)。请序号123458名称累计已完工程价款累计已实际支付的工程价款本期间已完工程价款本期间完成的零星工作项目价款本期间应支付的安全防护、文明施工措施费本期间应支付或扣回(留)的其它款项根据第59条和第60条根据第64条根据第61条根据第56条根据第63条根据第68条1、已完工程款额明细审核表造价咨询单位(章)造价工程师发包人(章)发包人代表日期格式24支付统计表证金(元)付时间(元)(元)第五章工程量清单投标人须使用招标人提供的工程量清单模版，对模版图名图号版本出图日期备注序号1.1基本要求第八章投标文件格式(XXX)办公楼XXXX装修项目招标投标文件(投标函/投标报价/技术部分)-按实际填写投标人：(盖单位章)年月日评标(评审)索引表(请对应招标文件具体内容补充修改)序号13456审查因素7财务状况1工程竣工验收证书(竣工验收备案登记表)复印件89信誉10项目经理资格项目1项目2工程竣工验收证书(竣工验收备案登记表)复印件一、投标函及投标函附录(投标函部分)二、法定代表人身份证明(投标函部分)三、授权委托书(投标函部分)四、投标保证金(投标函部分)五、投标报价(投标报价部分)六、施工组织设计(技术部分)七、项目管理机构(技术部分)一、投标函及投标函附录致：(招标人名称)在考察现场并充分研究(项目名称)标段(以下简称“本人民币(大写):元暂列金额(不包括计日工部分)RMB¥:元日期开始本工程的施工，天(日历日)内竣工，并确保工程质随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写):元(¥:元)。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包投标人(盖章):法人代表或委托代理人(签字或盖章):(二)投标函附录