S238精细化提升工程合同

S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程承包合同甲方：山亭区公路事业发展中心（以下简称甲方）乙方：山东科达基建有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，并结合工程的实际情况，甲方愿将路面小修工程承包给乙方，经甲乙双方协商，达成如下协议。工程概况工程名称：S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程（山亭区S238公路安全设施精细化提升工程）；工程地点：S238店韩线。工程内容：单悬臂警告标志12座，单柱式警告标志12座，单柱式指示标志14座，单柱式禁令标志7座；热熔标线2196.84㎡，减速振动标线352.8㎡；中央分隔带护栏2410m，防撞垫1处，附着式轮廓标135个，防撞桶14个。详见工程量清单。施工工期与奖惩办法乙方必须遵照甲方安排的工期要求，本工程自2024年6月25日开始至2024年12月25日结束。工期每拖延一天，甲方将对乙方按合同造价的0.1%处以罚款，在工程款中扣除。因不可抗力原因造成工程延误，工期相应顺延。工程质量及计量：工程在施工过程中，乙方要无条件的服从甲方人员对工程质量提出的要求，严格执行交通部颁发的现行相关技术规范，工程质量标准应符合国家现行施工规范《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）和设计文件的要求。本工程所用的原材料必须是由甲方同意合格的材料，由乙方自行购买。对于施工单位擅自购进的不合格材料坚决清理出场，并处以500元以下的罚款。工程计量:乙方每天做好施工原始记录及工程现场尺寸、厚度、面积等，包含用工、用料、数量。工程资料：乙方每天都对施工部位进行拍照留存，做好施工原始记录。安全文明施工乙方必须加强施工现场安全管理，严格按照《公路养护安全作业规程》（JTGH30－2015）和国家有关规定摆放稳固齐全的施工安全警示标牌，并保证其始终处于良好的工作状态，并设专职安全员，保障施工现场的安全。乙方在整个施工期间要为其施工所有工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并为其办理人身保险，保险费用由乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身死亡、残疾、疾病或财产损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件全部负责，承担一切费用。工程结算及支付本合同为单价合同，以最终工程量清单单价为工程结算和支付的依据，最终工程量清单单价是乙方为实施和完成本单项工程所有工作内容及采取任何措施的综合单价。无单价的工序包含在上述单价计量范围内，不再另行计价，如有新增项目重新议价。工程量结算：工程完工后，经区中心及其委托的第三方审计机构竣工验收合格后作为结算的依据如遇下列情况之一的，不予计价：（1）因施工错误而增加的工程量。（2）工程质量不合格或未经确认的工程量。（3）未按设计要求和规范施工所增加的工程量。工程款支付：本合同采取分期计量支付方式。每期工程完工后，经区中心委托的第三方审计机构出具审计报告，确定予以计价的合同工程数量，并办理计价结算手续，乙方出具正式税务发票，由甲方或甲方委托的银行予以支付，支付时暂扣3％质量保证金，缺陷责任期12个月。待本工程保修期满，扣除发生的保修费用，将所剩余的质量保证金一次付清。六、双方责任甲方负责协调施工现场以保证乙方能够连续生产，避免停工、窝工。甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。甲方按合同约定及时办理与乙方的工程结算及工程款的支付。乙方根据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织安排，确保按期、保质完工。乙方与第三方的债务和其他民事责任，与甲方无任何关系。甲方概不为乙方处理其退场后的遗留问题。违约责任与其他甲、乙双方未按以上合同条款执行，给对方造成损失的，一切损失由责任方承担。本合同自签字之日起生效，待缺陷责任期期满且工程结算完成后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或其委托代理人项目负责人：（签字）（签字）2024年6月20日2024年6月20日廉政合同设廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程（项目名称的项目法人山亭区公路事业发展中心（项目法人名称以下简称“发包人”）与该项目1标段的施工单位山东科达基建有限公司（施工单位名称以下简称“承包人”特订立如下合同人双方的权利和义务（1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定（2严格执行S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程（项目名称标段施工合同文件自觉按合同办事（3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外不得损害国家和集体利益不得违反工程建设管理规章制度（4建立健全廉政制度开展廉政教育设立廉政告示牌公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为（5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务（6发现对方严重违反本合同义务条款的行为有向其上级有关部门举报建议给予处理并要求告知处理结果的权利发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等（2发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动不得接受承包人提供的通信工具交通工具和高档办公用品等（3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便等（4发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应工程分包劳务等经济活动等（5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备（6发包人工作人员要秉公办事不准营私舞弊不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。承包人的义务（1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金有价证券贵重礼品（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用（3承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动（4承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等4.违约责任（1发包人及其工作人员违反本合同第12条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的应予以赔偿（2承包人及其工作人员违反本合同第13条按管理权限依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止7.本合同作为S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程（项目名称标段施工合同的附件与工程施工合同具有同等的法律效力经合同双方签署后立即生效8.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。发包人（盖单位章承包人（盖单位章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）2024年6月20日2024年6月20日为在S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程（项目名称标段施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作本项目发包人山亭区公路事业发展中心（发包人名称以下简称“发包人”与承包人山东科达基建有限公司（承包人名称以下简称“承包人”特此签订安全生产合同（1严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比（3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则即同时设计、审批同时施工同时验收投入使用（4定期召开安全生产调度会及时传达中央及地方有关安全生产的精神（5组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患责安全生产管理条例》工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定做到生产与安全工作同时计划布置检查总结和评比（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生（4承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施防止其员工发生任何违法违禁暴力或妨碍治安的行为（5承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书参加施工的人员必须接受安全技术教育熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时项目经理必须承担管理责任（6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外还应配备有足够的消防设施所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给任何其他人或允许容忍上述同样行为（7操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗（8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查并有安全员的签字记录保证其经常处于完好状态不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用（9施工中采用新技术新工艺新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施施工现场必须具有相关的安全标志牌（10承包人必须按照本工程项目特点组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人使用和管理如因发包人或承包人违约造成安全事故将依法追究责任4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效5.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。发包人（盖单位章承包人（盖单位章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字（签字2024年6月20日2024年6月20日环保合同山亭区公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）在S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程项目的环境保护管理工作，与该项目第1标段承包人山东科达基建有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目1标段环境保护。发包人和承包人共同达成如下协议。一、发包人职责1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关环保要求。2、按照施工必须环保的原则进行环境保护管理，做到施工与环保工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、定期或不定期召开环保调度会，及时传达政府部门有关环境保护的精神。组织对乙方施工现场环保工作检查，监督乙方及时处理发现的各种环境污染问题。二、承包人职责1、严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家有关环境保护的法律法规以及省、市级政府、地方等相关单位出台的各类环境保护的法律、法规及规章制度，认真执行招标文件以及工程承包合同中的有关环境保护的要求。并接受当地政府及有关部门的监督。2、建立健全环境保护体系和环保责任制度，设立环保告示牌。定期召开环保调度会，及时传达中央、省市及地方有关环保法律法规及规章。工程施工做到兼顾生态保护和环境保护的原则，做到工程施工、生态保护、环境保护同步协调建立环境保护台账,设专业环保工程师做好环保巡查记录工作。3、采取有效措施,对施工现场大气污染、扬尘污染进行处理，拌和设备密封，或有防尘设备；施工现场、施工通道、沥青混凝土拌和站及水稳拌和站应洒水降尘,严禁使用鼓风机清扫路面。4、保护施工人员的健康，遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区300m以内的施工现场，高噪声施工时间应加以控制。5、施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库。严禁排入饮用水源。6、清理场地的废料和土石方工程的废方处理，不得影响排灌系统及农田水利设施，不得向江河、湖泊、水库和专门堆放地以外的地方倾倒。应按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并对弃土进行整治利用。7、承包人不管出于任何需要，未经业主或监理工程师的事先书面同意，不得干扰河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动，以免导致冲刷与淤积的发生。钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放。8、承包人应保护沿线现有绿色植被、路缘石、护栏、防撞设施及警告警示等标志、标线和交通信号设施。因施工造成破坏的，应及予以恢复。公路两旁的古树名木和法定保护的树种及古文物遗址等，施工时与管理部门协调联系，采取保护古树名木及古文物遗址等，法定保护措施。9、承包人应重视土地资源保护，有条件时，宜在弃土堆顶面绿化，或整平成为耕地；取土坑应选在高地、荒地上，尽量不占耕地；在河床采砂砾材料时，必须注意防止对河流状态的改变，并应符合中华人民共和国水法的规定；保护土地资源及野生植物动物，严禁偷猎和随意砍伐树木。10、承包人采取可靠措施保护现有公用设施，保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。11、环境保护措施和工程项目同步实施，其费用已包含在工程费用中。承包人避免因环境污染引起的责任。三、违约责任1、项目实施过程中因发包人违反职责和相关规定引起的损失补偿、索赔和其它责任由发包人负责。2、由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的赔偿、损失补偿、诉讼费用及其它责任由承包人负责。3、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：(签字)(签字)2024年6月20日2024年6月20日农民工工资专项计量支付协议建设单位（甲方）：山亭区公路事业发展中心施工单位（乙方）：山东科达基建有限公司S238店韩路山亭区段安全设施精细化提升工程目前已签订施工合同，依据山东省人力资源和社会保障厅等11部门联合印发的《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（鲁人社发〔2022〕10号），为明确该项目事权划分，切实维护农民工劳动报酬权益，确保该项目顺利实施，经甲乙双方协商一致，针对项目农民工工资专项计量支付达成协议如下：一、工程项目农民工工资专项计量支付方式本工程项目采用工程款计量支付和农民工工资专项计量支付双支付方式。施工合同签订后，30日内施工单位应开立项目农民工工资专用账户,并与建设单位、开户银行签订《工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，并提供单位资金账户声明，明确该项目工程款计量账