壁画施工合同的工期延误处理方式

壁画施工合同的工期延误处理方式合同编号：__________壁画施工合同甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方委托乙方进行壁画施工，双方经友好协商，为确保工程质量和双方权益，特订立本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：__________第二条工期延误处理方式2.1乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.2.1不可抗力事件发生后，乙方应及时通知甲方，并提交相关证明材料。2.2.2甲方应在接到乙方通知后的_______小时内确认不可抗力事件的有效性。2.2.3双方应根据不可抗力事件对工程进度的影响，协商确定工期延误的天数。2.2.4因不可抗力事件导致的工程延期，乙方不承担违约责任。2.3乙方如提前完成工程，应提前通知甲方。甲方应在接到通知后的_______小时内确认工程完成情况。2.4甲方如要求提前工期，需向乙方支付提前工期费用。提前工期费用的计算方式如下：提前工期费用=工程总造价×_______%×提前工期天数。2.5.1工期延误在_______天以内（含_______天），乙方应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的_______%。2.5.2工期延误超过_______天，乙方应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的_______%。2.5.3乙方支付违约金后，仍应继续履行合同，完成剩余工程。第三条合同的履行、变更和解除3.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。3.2合同履行过程中，如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.3合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.壁画施工设计方案2.工程预算明细表3.施工进度计划表4.不可抗力事件证明文件5.提前工期费用计算公式6.工程竣工验收报告7.商业秘密、技术秘密保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定工期完成工程，属于工期延误违约行为。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，属于质量违约行为。3.乙方未按合同约定支付违约金，属于支付违约行为。4.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密、技术秘密等，属于保密违约行为。5.甲方未按合同约定支付工程款项，属于支付违约行为。6.甲方未履行配合义务，导致乙方无法正常施工，属于配合违约行为。三、法律名词及解释：1.壁画施工合同：双方约定乙方进行壁画施工，甲方支付相应价款的合同。2.工期延误：乙方未按合同约定的工期完成工程。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。5.商业秘密：不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的信息。6.技术秘密：不为公众所知悉，具有实用性并经权利人采取相应保密措施的技术信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力事件，及时通知对方并提交相关证明材料。2.质量问题：乙方应按照设计方案和施工标准进行施工，甲方有权对工程质量进行验收。如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到合同约定的质量标准。3.支付违约：甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项。如甲方逾期支付，乙方有权催告支付，并有权要求支付逾期付款违约金。4.保密违约：双方应严格按照保密协议约定履行保密义务。如发现对方泄露商业秘密、技术秘密等，可要求对方承担违约责任。5.配合违约：甲方应履行配合义务，提供施工所需的相关资料、场地等。如甲方未履行配合义务，乙方有权要求甲方履行，并有权要求赔偿因此造成的损失。五、所有应用场景：1.公共设施壁画施工，如地铁站、商场等。2