2024版广告围挡施工合同

编号：__________2024版广告围挡施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版广告围挡施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二章：广告围挡施工范围及要求2.1施工项目概述2.2施工地点2.3施工内容2.4施工标准及要求第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4发票开具及报销第四章：施工期限及进度4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工进度计划4.4延期及违约责任第五章：施工质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3验收不合格的处理5.4质量保修第六章：施工安全及环保6.1施工安全措施6.2安全事故处理6.3环保要求及措施第七章：乙方义务及责任7.1施工准备及材料供应7.2施工人员管理7.3工程变更处理7.4违约责任第八章：甲方义务及责任8.1施工现场及条件保障8.2配合与协调8.3工程款支付及结算8.4甲方违约责任第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3法院诉讼第十章：合同的变更、解除和终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一章：违约责任及赔偿11.1违约行为及责任11.2赔偿金额计算11.3违约金支付第十二章：合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用及争议解决第十四章：附件14.1施工图纸及技术文件14.2施工预算及结算明细14.3合同变更及解除证明文件14.4其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________1.1甲方地址：_________1.2乙方名称：_________1.2乙方地址：_________1.3合同术语定义：1.3.1广告围挡：指为广告宣传目的而设置的围挡结构。1.3.2施工：指按照约定的设计、标准和技术要求，完成广告围挡的建设活动。第二章：广告围挡施工范围及要求2.1施工项目概述：_________2.2施工地点：_________2.3施工内容：_________2.4施工标准及要求：_________第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：_________3.2支付方式：_________3.3进度付款：_________3.4发票开具及报销：_________第四章：施工期限及进度4.1施工开始日期：_________4.2施工结束日期：_________4.3施工进度计划：_________4.4延期及违约责任：_________第五章：施工质量及验收5.1施工质量标准：_________5.2验收程序：_________5.3验收不合格的处理：_________5.4质量保修：_________第六章：施工安全及环保6.1施工安全措施：_________6.2安全事故处理：_________6.3环保要求及措施：_________第七章：乙方义务及责任7.1施工准备及材料供应：_________7.2施工人员管理：_________7.3工程变更处理：_________7.4违约责任：_________第八章：甲方义务及责任8.1施工现场及条件保障：甲方应确保施工现场的地面平整、无障碍物，提供施工所需的水电等基本设施。8.2配合与协调：甲方应协助乙方进行施工期间的协调工作，包括但不限于与甲方的其他承包商、物业管理部门等的相关协调。8.3工程款支付及结算：甲方应按照约定的付款进度及时支付工程款项，工程结束后进行结算。8.4甲方违约责任：甲方未履行或未正确履行合同义务的，应承担相应的违约责任。第九章：合同争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可选择仲裁或法院诉讼。9.2仲裁：双方同意将争议提交至_________仲裁委员会进行仲裁。9.3法院诉讼：如选择法院诉讼，应提交至_________人民法院进行审理。第十章：合同的变更、解除和终止10.1合同变更：合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。10.2合同解除：合同解除需双方协商一致，并以书面形式确认。10.3合同终止：合同终止需双方协商一致，并以书面形式确认。第十一章：违约责任及赔偿11.1违约行为及责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失。11.2赔偿金额计算：赔偿金额可根据违约方的违约程度、造成的损失大小等因素确定。11.3违约金支付：双方可在合同中约定违约金的具体数额或计算方式。第十二章：合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改：合同的修改需双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同解除：合同的解除需双方协商一致，并以书面形式确认。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护：双方同意，施工过程中产生的知识产权归甲方所有。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。13.4法律适用及争议解决：本合同适用_________法律法规，争议解决方式按照第十章的规定执行。第十四章：附件14.1施工图纸及技术文件：附件一14.2施工预算及结算明细：附件二14.3合同变更及解除证明文件：附件三14.4其他相关文件：附件四（合同方签字盖章区域）甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并承担由此产生的费用。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整。1.3甲方变更权：甲方有权根据项目需要对施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担由此产生的费用。1.4甲方验收权：甲方有权对乙方施工完成的广告围挡进行验收。乙方应保证施工质量符合甲方的要求。1.5甲方支付条款：甲方应在乙方按期完成施工且验收合格后支付合同价款。支付方式、进度及付款条件按照合同约定执行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选材权：乙方有权根据施工需要自主选择材料供应商。甲方应认可乙方的选材，并承担由此产生的费用。2.2乙方施工进度自主调整权：乙方有权根据实际情况自主调整施工进度。甲方应尊重乙方的施工安排，并给予必要的配合。2.3乙方质量保证：乙方应对施工质量承担责任。如施工质量不符合合同约定，乙方应承担修复、返工等费用。2.4乙方保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。2.5乙方支付条款：乙方应按照合同约定向甲方支付合同价款。支付方式、进度及付款条件按照合同约定执行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。费用金额、支付方式及支付时间按照合同约定执行。3.3第三方中介的权益保障：第三方中介在合同履行过程中享有一定的权益，包括但不限于合同款项的支付、合同纠纷的解决等。3.4第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行或未正确履行其职责，应承担相应的违约责任。3.5第三方中介的解除权：甲方或乙方有权解除与第三方中介的合同。解除条件、解除程序及解除后的责任处理按照合同约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术文件2.施工预算及结算明细3.合同变更及解除证明文件4.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，或支付的款项不符合合同约定。2.乙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合合同要求。3.乙方未按甲方要求采购材料，或使用的材料不符合合同约定的质量标准。4.乙方未接受甲方监督，或未按照甲方要求进行调整。5.甲方未按约定时间支付工程款项，或支付的款项不符合合同约定。6.乙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合合同要求。7.乙方未按甲方要求采购材料，或使用的材料不符合合同约定的质量标准。8.乙方未接受甲方监督，或未按照甲方要求进行调整。三、法律名词及解释：1.广告围挡：指为广告宣传目的而设置的围挡结构。2.施工：指按照约定的设计、标准和技术要求，完成广告围挡的建设活动。3.违约行为：指合同一方未履行或未正确履行合同约定的义务。4.违约责任：指违约方应承担的合同责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失。5.合同变更：指合同内容的变化，包括合同金额、工程范围、施工时间等。6.合同解除：指合同双方同意终止合同关系。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，或按合同约定索赔。2.材料质量问题：如乙方使用的材料不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换材料，或按合同约定索赔。3.施工质量不达标：如乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方返工，或按合同约定索赔。4.付款争议：如甲方未按约定时间支付工程