上海建设工程管理服务合同

上海建设工程管理服务合同甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________第二条合同工期2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3合同总工期：__________日历天第三条服务内容3.1项目管理：乙方负责本工程的施工管理，包括但不限于质量、安全、进度、成本、现场文明施工等方面的管理工作。3.2技术支持：乙方应提供必要的技术支持，包括设计方案、施工图纸、技术交底等。3.3协调沟通：乙方应协调甲方、设计、监理、施工等各方关系，确保工程顺利进行。第四条服务质量标准4.1乙方应按照国家和上海市的相关规定及甲方的要求，确保工程质量、安全和进度的达标。4.2乙方应按照合同约定的时间节点提交相关报告和报表，如实反映工程进展情况。第五条服务费用及支付方式5.1服务费用：双方约定服务费用为人民币__________元（大写：__________元整）。5.2支付方式：甲方在合同签订后__________日内支付乙方服务费用的__________作为预付款，余款在工程竣工验收合格后__________日内付清。第六条违约责任6.1如乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方在合理期限内进行改正，若乙方在合理期限内仍未改正的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。6.2如因乙方原因导致工程延期、质量问题等，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份甲乙双方各执贰份。8.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________年______月____日乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________年______月____日上海建设工程管理服务合同（1）甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海地区建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条服务范围乙方应按照甲方的要求，为甲方提供包括但不限于以下内容的管理服务：1.工程项目前期策划与准备；2.工程项目设计管理；3.工程项目施工管理；4.工程项目竣工验收及移交；5.工程项目质量、进度、成本、安全、文明施工等全面管理。第二条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工并通过验收合格之日止。第三条服务费用及支付方式1.甲方应向乙方支付的管理服务费用总额为人民币__________元（大写：__________元整）；2.甲方应在合同签订后__________日内，向乙方支付约定的管理服务费用总额的__________作为预付款；3.余款应在项目完工并通过验收合格后的__________日内付清。第四条甲乙双方的权利和义务1.甲方的权利和义务。2.乙方的权利和义务：按照本合同约定，为甲方提供专业、高效、贴心的项目管理服务；定期向甲方报告项目进展情况，并接受甲方的监督和检查；遵守国家法律法规和行业规范，确保工程质量、安全和环保；在项目完成后，及时向甲方提交项目总结报告。第五条违约责任和处理1.甲乙双方，如未履行或未完全履行自己在本合同项下的任何义务，造成另一方损失的，应当承担违约责任。2.因不可抗力因素导致任何一方不能履行合同的，受影响的一方应及时通知对方，并在______日内提供相应证明，双方应协商解决。第六条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。第七条其他约定1.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日上海建设工程管理服务合同（2）甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海地区建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条服务范围乙方将为甲方提供以下建设工程项目管理服务：1.1工程项目前期策划1.2工程项目设计管理1.3工程项目施工管理1.4工程项目竣工验收1.5工程项目移交及保修期管理第二条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________止。第三条服务费用及支付方式3.1甲方应向乙方支付的劳务报酬总额为人民币__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按以下方式向乙方支付劳务报酬：a)合同签订后__________日内，甲方向乙方支付预付款，金额为合同总金额的__________；b)工程进度达到__________时，甲方向乙方支付已完工作量对应款项的__________；c)工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。第四条甲乙双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务。4.2乙方的权利和义务。确保服务质量和安全。第五条违约责任和处理5.1甲乙双方如有一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。5.2若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。第六条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第七条其他约定事项7.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________日期：__________上海建设工程管理服务合同（3）甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海地区建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条服务范围乙方将为甲方提供以下建设工程项目管理服务：1.1工程项目前期策划1.2工程项目设计管理1.3工程项目施工管理1.4工程项目竣工验收1.5工程项目移交及保修期管理第二条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________止。第三条服务费用及支付方式3.1甲方应向乙方支付的监理报酬为人民币__________元整（__________）。3.2甲方应按以下方式向乙方支付监理报酬：a)合同签订后__________日内，甲方向乙方支付预付款，金额为监理报酬的__________；b)工程项目竣工验收合格后__________日内，甲方向乙方支付剩余的监理报酬。第四条甲乙双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务。4.2乙方的权利和义务。确保建设工程项目管理服务质量。第五条违约责任和处理5.1甲乙双方如有一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。5.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。第六条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：__________代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________代表人（签字）：__________日期：__________上海建设工程管理服务合同（4）甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________第二条服务范围2.1乙方应根据甲方的要求，提供以下建设工程项目管理服务：前期策划阶段的管理服务设计阶段的管理服务施工阶段的管理服务竣工验收阶段的管理服务2.2乙方应按照甲方的要求，确保工程质量和进度，并承担相应的法律责任。第三条服务期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。第四条服务费用及支付方式4.1甲方应向乙方支付建设工程项目管理服务费用，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。第五条违约责任5.1如乙方提供的服务质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改。如乙方在合理期限内仍未改正的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的费用。5.2如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停履行服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金。第六条争议解决6.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。6.2若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________签订日期：__________上海建设工程管理服务合同（5）甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海地区建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条服务范围乙方应按照甲方的要求，为甲方提供包括但不限于以下内容的管理服务：1.工程项目前期策划、规划设计；2.工程项目报建、审批；3.工程项目施工过程中的质量、进度、成本、安全、文明施工等管理；4.工程项目竣工验收、移交；5.其他与工程项目管理相关的内容。第二条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________止。第三条服务费用及支付方式1.甲方应向乙方支付项目管理服务费用，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。2.如因甲方原因导致项目管理服务无法按约定完成，甲方应按实际完成的工作量支付乙方相应的服务费用。第四条保密条款双方应对在执行本合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。第五条违约责任如任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第六条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________签订日期：____年__月__日上海建设工程管理服务合同（6）甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行上海地区建设工程项目管理服务事宜达成如下协议。第一条服务范围乙方应按照甲方的要求，为甲方提供包括但不限于以下方面的建设工程项目管理服务：1.前期策划与规划设计；2.工程施工管理与监督；3.质量控制与安全管理；4.进度款支付与工程结算；5.竣工验收与移交；6.其他约定的项目管理服务内容。第二条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部服务内容之日止。第三条服务费用及支付方式1.甲方应向乙方支付项目管理服务费用，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。2.如因甲方原因导致项目延期或增加工作量，双方应协商调整服务费用