建筑施工合同文本

建筑施工合同文本合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止，具体工期见附件一。二、甲方权利和义务2.1甲方应按照本合同约定向乙方支付工程款，包括预付款、进度款和尾款。2.2甲方应按照本合同约定提供施工场地、施工条件和其他施工所需资料。2.3甲方应负责办理工程项目的相关审批手续，并承担相关费用。2.4甲方应对乙方施工过程中的失误或瑕疵提出合理化建议和整改要求，但不得无端指责乙方。2.5甲方应按照本合同约定履行合同义务，不得干涉乙方的正常施工。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照本合同约定完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。3.2乙方应按照本合同约定履行合同义务，不得无故延误工期或擅自离开工地。3.3乙方应按照本合同约定保证工程质量，不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。3.4乙方应按照本合同约定负责施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。3.5乙方应按照本合同约定承担施工过程中的环境保护责任，确保施工过程中不对环境造成污染。四、合同价格4.1双方同意，本合同的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2合同价格包括：工程设计费、建筑材料费、建筑设备费、施工费、管理费、税金等一切与工程有关的费用。4.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，任何一方不得擅自调整。五、支付方式5.1预付款：甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同价格的30%。5.2进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请进度款。甲方在收到乙方提交的进度款申请后七个工作日内进行审核，审核通过后支付进度款。进度款支付比例为当期完成工程量的70%。5.3尾款：工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交尾款申请。甲方在收到尾款申请后七个工作日内进行审核，审核通过后支付尾款。六、工期延误6.1由于乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同价格的0.5%。6.2由于甲方原因导致工期延误的，甲方应向乙方支付违约金，违约金为合同价格的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.附件一：工程图纸2.附件二：工程预算明细3.附件三：施工方案4.附件四：工程进度计划5.附件五：质量标准和要求6.附件六：安全防护措施7.附件七：环境保护措施8.附件八：合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款，视为违约。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或其他施工所需资料，视为违约。3.甲方干涉乙方正常施工，视为违约。4.乙方未按约定完成施工任务，视为违约。5.乙方未按约定保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，视为违约。6.乙方擅自离开工地或无故延误工期，视为违约。7.乙方使用不合格的建筑材料、构配件和设备，视为违约。8.乙方未按约定负责施工安全，导致安全事故发生，视为违约。9.乙方未按约定承担施工过程中的环境保护责任，导致环境污染，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方承诺按照甲方要求完成施工任务，并约定相关权利和义务的合同。2.工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和标准要求的能力。3.工程安全：指在施工过程中，保障人员安全和财产安全的措施和状态。4.工程进度：指工程按照约定的时间节点和进度计划完成的程度。5.投资控制：指在施工过程中，对工程投资进行有效管理和控制的行为。6.违约金：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。7.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方支付款项；如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。2.问题：甲方未按约定提供施工场地、施工条件或其他施工所需资料。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方履行合同约定；如甲方仍不履行，乙方可依法向法院提起诉讼。3.问题：甲方干涉乙方正常施工。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方停止干涉；如甲方仍不停止干涉，乙方可依法向法院提起诉讼。4.问题：乙方未按约定完成施工任务。解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方按照合同约定完成施工任务；如乙方仍不完成，甲方可依法向法院提起诉讼。5.问题：乙方未按约定保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方按照合同约定保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；如乙方仍不履行，甲方可依法向法院提起诉讼。