矿山施工合同样式

矿山施工合同样式合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________乙方：全称：____________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于甲方为矿山所有权人或合法使用权人，乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供矿山施工服务事宜，达成如下协议：第一条施工内容1.1乙方按照甲方的要求，在甲方矿山上进行施工，施工内容包括但不限于：矿山开拓、采矿、选矿、矿区道路建设、矿山设施建设等。1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工成果，确保施工过程中符合相关法律法规及行业标准。第二条施工期限2.1本合同约定的施工期限为：自合同签订之日起至____年__月__日止。2.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长期限的原则上是：（1）单项工程延长期限不超过原合同约定的施工期限的50%；（2）整体工程延长期限不超过原合同约定的施工期限的30%。第三条施工质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家、行业相关标准进行施工，保证施工质量。3.2乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程中的质量控制，确保施工过程中各项指标符合要求。3.3甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督检查，并提出整改要求。乙方应按照甲方的要求及时整改。第四条施工安全4.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的安全生产。4.2乙方应按照甲方提供的矿区地质资料、矿井设计文件等要求，采取有效措施，确保施工安全。4.3乙方应做好施工现场的防火、防爆、防尘、防毒、防噪、防腐蚀等工作，保障施工现场的环境安全。第五条工程款项5.1甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程款项。5.2乙方应按照合同约定，提供完整的施工资料和合格的施工成果，以便甲方进行验收。5.3工程款项的支付方式为：（1）合同签订后__个工作日内，甲方支付乙方工程总额的__%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总额的__%；（3）剩余的款项在保修期满后__个工作日内支付。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×__%。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×__%。6.3双方因违反本合同导致的损失，应依法承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方矿山所有权或使用权证明文件2.乙方资质证明文件3.矿山地质资料4.矿井设计文件5.施工方案和安全措施预案6.施工合同履行过程中产生的相关往来函件7.工程验收报告8.付款凭证和报销单据9.保修期内发生的维修和保养记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。4.乙方施工过程中发生安全事故，未能及时报告和处理，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件或所需资料，视为违约。6.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.矿山所有权人：指对矿山土地及其资源享有所有权的单位或个人。2.合法使用权人：指依法取得矿山资源使用权的单位或个人。3.施工单位：指具备相应资质，从事矿山施工活动的企业或组织。4.施工质量：指施工过程中所形成的工程符合国家法律法规、行业标准和技术要求的状态。5.施工安全：指施工过程中人员、设备和设施的安全状态。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。7.保修期：指合同约定的乙方对施工工程提供保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.工程款项支付争议：双方应按照合同约定履行付款义务，如发生争议，可通过协商解决或依法向法院提起诉讼。3.施工质量问题：乙方应按照甲方要求和国家标准进行施工，甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应及时整改。4.安全事故处理：乙方发生安全事故时，应立即报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定处理。5.合同履行过程中产生的争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。