![工期延误导致的工程安全事故_第1页](http://file4.renrendoc.com/view2/M01/1D/04/wKhkFmaPlKCAeJqRAAFZdx2S2ZY285.jpg)
![工期延误导致的工程安全事故_第2页](http://file4.renrendoc.com/view2/M01/1D/04/wKhkFmaPlKCAeJqRAAFZdx2S2ZY2852.jpg)
![工期延误导致的工程安全事故_第3页](http://file4.renrendoc.com/view2/M01/1D/04/wKhkFmaPlKCAeJqRAAFZdx2S2ZY2853.jpg)
![工期延误导致的工程安全事故_第4页](http://file4.renrendoc.com/view2/M01/1D/04/wKhkFmaPlKCAeJqRAAFZdx2S2ZY2854.jpg)
![工期延误导致的工程安全事故_第5页](http://file4.renrendoc.com/view2/M01/1D/04/wKhkFmaPlKCAeJqRAAFZdx2S2ZY2855.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延误导致的工程安全事故合同编号:__________合同各方当事人:甲方:(全称名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(全称名称)地址:法定代表人:联系电话:鉴于:1.甲方为工程项目的业主,拥有该项目的所有权和决策权;2.乙方为该项目的施工单位,负责项目的施工和管理工作;3.由于不可抗力等因素导致工程项目的施工进度延误,可能会引发工程安全事故;4.双方为了保障工程项目的顺利进行,预防和减少安全事故的发生,达成如下协议:第一条工期延误1.1由于不可抗力等因素导致工程项目的施工进度延误,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。1.2乙方应采取措施加快施工进度,尽量减少工期延误对工程项目的影响。第二条安全事故预防2.1乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求,进行安全管理和施工操作。2.2乙方应建立健全安全生产责任制度,明确各级管理人员和施工人员的安全职责。2.3乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。2.4乙方应定期检查施工现场,发现安全隐患应及时整改,并报甲方备案。第三条安全事故处理3.1一旦发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施进行救援,并及时报告甲方。3.2乙方应严格按照国家法律法规和甲方要求,对安全事故进行调查和处理。3.3乙方应承担因安全事故导致的人身伤亡、财产损失等赔偿责任。第四条违约责任4.1乙方未按约定工期完成施工的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式如下:(1)每延误一天,乙方应支付合同总价款的千分之一作为违约金;(2)违约金最高不超过合同总价款的百分之十。4.2乙方未按约定履行安全职责,导致安全事故发生的,应承担相应的法律责任。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程项目竣工验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程项目说明书2.施工图纸和技术规范3.安全生产管理制度4.安全事故应急预案5.施工人员名单和安全教育培训记录6.施工现场检查记录7.安全事故调查报告8.法律法规、行业标准等相关资料二、违约行为及认定:1.工期延误:乙方未按约定工期完成施工,视为违约。2.安全职责未履行:乙方未按约定履行安全职责,导致安全事故发生,视为违约。3.违约金支付:乙方未按约定工期完成施工,需支付违约金。4.法律责任承担:乙方未按约定履行安全职责,导致安全事故发生,需承担相应法律责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.工期延误:指施工进度未按约定完成,导致工程延期。3.安全事故:指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等事件。4.违约金:指一方未履行合同约定的义务,需支付给另一方的经济赔偿。5.法律责任:指违约方因违约行为而应承担的法律后果。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误:及时协商调整施工计划,增派施工人员,优化施工工艺。2.安全事故预防:加强安全教育培训,定期检查施工现场,严格执行安全规定。3.安全事故处理:立即启动应急预案,积极配合调查,承担相应赔偿责任。4.法律法规变化:关注法律法规更新,及时调整合同条款,确保合规性。5.合同履行争议:友好协商解决,必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景:1.工程项目施工过程中,因不可抗力因素导致工期延误。2.工程项目施工过程中,乙方未按约定履行安全职责,导致安全事故发生。3.双方在工程项目的施工进度、安全管理和违约责任等方面的约定。4.工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人教版九年级数学下册投影与视图《三视图(第4课时)》示范教学课件
- 2024-2025 学年度(上)辽宁省七校协作体高三期初联考 地理试题卷(含答案)
- 中班健康预防传染宝宝教案
- 哥特式字体在彩妆包装设计中的应用研究-
- 统编版《道德与法治》六年级下册第8课《科技发展 造福人类》精美课件(第2课时)
- 统编版《道德与法治》六年级下册第4课《地球-我们的家园》精美课件(第3课时)
- 中药外敷治疗与护理
- 中华民族的抗日战争(练习及答案)
- 中国梦诗朗诵
- 《边城(节选)》统编版高中语文选择性必修下册
- 统编初中《道德与法治》课标解读与新教材介绍-学术小金刚系列课件
- 劳动法教学教案
- 食品质量管理制度5篇
- 课件:第一章 导论(《现代社会福利思想》课程)
- 学术论文的写作-课件
- 工程结算纠纷管理案例课件
- 说课稿《马克思主义基本原理概论》说课
- 物业服务风险管理培训教材课件
- 医院各部门、各岗位人员在院感工作中的职责课件
- 健康饮食益处多教学设计
- 管理学原理(南大马工程)
评论
0/150
提交评论