建筑劳务扩大分包合同(2024版)

编号：__________建筑劳务扩大分包合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建筑劳务扩大分包合同(2024版)合同目录一、定义与解释1.1合同相关术语1.2合同的组成1.3合同的生效与终止二、劳务分包范围与工程量2.1分包工程的范围2.2分包工程的工程量2.3分包工程的施工内容三、分包方的义务与责任3.1分包方的施工义务3.2分包方的质量责任3.3分包方的安全责任3.4分包方的材料供应责任四、总包方的义务与责任4.1总包方的技术支持4.2总包方的施工协调4.3总包方的工程款支付4.4总包方的工程变更处理五、合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2合同价的支付方式5.3价格调整机制5.4工程款的申请与支付六、工期与进度6.1合同工期的确定6.2工程进度的要求6.3工期延误的处理6.4提前完工的奖励与处罚七、质量与检验7.1工程质量标准7.2质量检验程序7.3质量问题的处理7.4验收与移交八、安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3环保要求与措施8.4职业健康安全管理九、违约责任与赔偿9.1违约行为的界定9.2违约责任的处理9.3赔偿责任的确定9.4违约赔偿的限制十、争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序与规则10.3诉讼管辖法院10.4保密条款十一、合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同解除的条件11.4合同解除的程序十二、合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3分包的限制与条件12.4分包的管理与监督十三、税费与保险13.1税费的处理13.2保险的要求与购买13.3保险赔偿的处理13.4保险的有效期与续保十四、其他条款14.1合同的解释权14.2合同的签订地点与日期14.3合同附件14.4合同的修订历史合同编号_________一、定义与解释1.1合同相关术语1.1.1建筑劳务扩大分包合同：指总包方与分包方之间，就分包方在总包方承包的工程中承担部分施工任务，并按照约定条件和价格支付报酬所达成的协议。1.1.2分包方：指在总包方承包的工程中，承担部分施工任务并与总包方签订合同的法人或其他组织。1.1.3总包方：指在建筑项目中，承担整个工程承包任务并与分包方签订合同的法人或其他组织。1.1.4工程：指双方在合同中约定的施工对象，包括土建、安装、装修等工程项目。1.2合同的组成1.2.1本合同由合同、附件和补充协议等组成。1.2.2合同包括合同条款、工程量清单、图纸等。1.2.3附件包括合同双方的企业资质证书、法定代表人身份证明等。1.2.4补充协议是双方在合同履行过程中，对合同内容进行修改、补充的文件。1.3合同的生效与终止1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同终止是指合同约定的义务履行完毕，合同关系自然终止。1.3.3合同终止后，分包方应按照合同约定办理工程交接手续，并支付合同约定的费用。二、劳务分包范围与工程量2.1分包工程的范围2.1.1分包方应按照合同约定，完成分包范围内的全部施工任务。2.1.2分包方不得将其承包的工程转包或分包给第三方。2.2分包工程的工程量2.2.1工程量清单是合同附件之一，详细列出了分包方应完成的工程量。2.2.2分包方应按照工程量清单约定的数量和质量要求完成施工。2.3分包工程的施工内容2.3.1分包方应负责分包工程的所有施工活动，包括施工准备、施工过程和工程保修等。2.3.2分包方应按照总包方的要求，配合总包方完成整个工程的施工。三、分包方的义务与责任3.1分包方的施工义务3.1.1分包方应按照合同约定的时间、质量和数量完成施工任务。3.1.2分包方应严格按照施工方案和规范进行施工。3.2分包方的质量责任3.2.1分包方应对分包工程的施工质量负责，确保工程质量符合国家标准和合同要求。3.2.2分包方应接受总包方和监理方的质量监督和检查。3.3分包方的安全责任3.3.1分包方应按照安全生产法规和合同约定，确保施工过程中的安全生产。3.3.2分包方应承担因自身原因造成的安全生产事故的责任。3.4分包方的材料供应责任3.4.1分包方应按照合同约定的材料供应要求，及时提供施工所需材料。3.4.2分包方应对提供的材料质量负责，确保材料符合国家标准和合同要求。四、总包方的义务与责任4.1总包方的技术支持4.1.1总包方应向分包方提供施工图纸、设计文件、施工方案等技术资料。4.1.2总包方应解答分包方在施工过程中遇到的技术问题。4.2总包方的施工协调4.2.1总包方应负责协调分包方与其他施工方的关系，确保施工顺利进行。4.2.2总包方应负责施工现场的管理和维护。4.3总包方的工程款支付4.3.1总包方应按照合同约定的时间和方式向分包方支付工程款。4.3.2总包方支付工程款应基于分包方完成施工任务的实际情况。4.4总包方的工程变更处理4.4.1总包方应负责处理因工程变更导致的合同价款调整和工程量增减等问题。4.4.2总包方应与分包方协商一致后，对合同进行相应的变更。五、合同价格与八、安全生产与环保8.1安全生产要求8.1.1分包方应制定并执行施工安全管理制度和操作规程。8.1.2分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故时，分包方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告总包方和相关部门。8.2.2安全事故的处理结果应报告总包方，并由总包方负责向保险公司提出索赔。8.3环保要求与措施8.3.1分包方应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施防止环境污染。8.3.2分包方应按照总包方提供的环保要求进行施工，并承担因自身原因造成的环保责任。8.4职业健康安全管理8.4.1分包方应关注施工人员的职业健康，提供必要的劳动保护用品，并定期进行职业健康检查。8.4.2分包方应建立职业健康事故的记录和报告制度。九、违约责任与赔偿9.1违约行为的界定9.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。9.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合标准、未按约定支付款项等。9.2违约责任的处理9.2.1违约方应承担因违约造成的直接经济损失。9.2.2违约方应支付合同总价款的违约金。9.3赔偿责任的确定9.3.1赔偿金额应根据违约方违约程度、造成的损失程度等因素确定。9.3.2赔偿金额的具体计算方法应在合同中约定。9.4违约赔偿的限制9.4.1违约赔偿金额不应超过合同总价款的百分之三十。9.4.2双方同意，任何一方不得因为对方的小额违约行为而拒绝履行合同约定的主要义务。十、争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁程序与规则10.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁委员会应按照双方约定的仲裁规则进行。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼管辖法院10.3.1双方未在合同中约定仲裁的，应由合同签订地人民法院管辖。10.3.2双方应在合同中明确约定诉讼管辖法院。10.4保密条款10.4.1双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。10.4.2保密期限应根据双方约定和法律规定执行。十一、合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1合同变更应符合双方共同利益，并不得违反法律法规。11.1.2合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同变更的程序11.2.1提出变更的一方应向另一方提交书面的变更申请。11.2.2双方应就变更内容进行协商，并签署变更协议。11.3合同解除的条件11.3.1合同解除应符合法律规定和合同约定。11.3.2合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。11.4合同解除的程序11.4.1提出解除的一方应向另一方提交书面的解除申请。11.4.2双方应就解除后的权利义务进行协商，并签署解除协议。十二、合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.1.1合同转让应符合法律规定和合同约定。12.1.2合同转让应经另一方书面同意。12.2合同转让的程序12.2.1转让方应向另一方提交书面的转让申请。12.2.2双方应就转让事宜进行协商，并签署转让多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方应负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保乙方的施工质量、安全、进度等方面符合合同要求。1.2甲方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相应的施工进度报告和质量报告。1.3甲方应提供必要的施工图纸、设计文件和技术资料，确保乙方的施工顺利进行。1.4甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供技术支持和解决方案。1.5甲方有权根据实际情况对合同进行适当的调整，包括但不限于工程量的增减、工期的调整等。1.6甲方应按照合同约定及时支付乙方的工程款，并承担因甲方原因导致工程款延迟支付的责任。1.7甲方应负责协调与其他施工方的关系，确保整个施工过程的顺利进行。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量、安全、进度等方面符合甲方的要求。2.2乙方应严格按照甲方的技术要求和安全规定进行施工，确保施工过程中的安全。2.3乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，及时反馈施工过程中的问题。2.4乙方应负责对施工人员进行技术培训和安全教育，提高施工人员的技术水平和安全意识。2.5乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程款申请，并承担因乙方原因导致工程款延迟支付的责任。2.6乙方应协助甲方进行施工现场的管理和维护，确保施工现场的秩序和环境。2.7乙方应承担因自身原因导致工程质量问题、安全事故的责任，并承担相应的赔偿责任。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介应具备相应的资质和能力，确保合同的履行和双方的权益。3.2第三方中介应按照合同约定负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.3第三方中介应负责对合同的履行情况进行监督和管理，确保合同的顺利进行。3.4第三方中介应提供必要的服务和支持，包括但不限于合同的签订、变更、解除等。3.5第三方中介应保密合同双方的商业秘密和敏感信息，未经合同双方同意不得泄露。3.6第三方中介应按照合同约定收取中介费用，并承担因第三方中介原因导致费用延迟支付的责任。3.7第三方中介应承担因自身原因导致合同履行问题、安全事故的责任，并承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.设计文件4.技术资料5.安全规定6.施工进度报告7.质量报告8.施工人员培训记录9.施工人员安全教育培训材料10.工程款支付证明11.合同变更协议12.合同解除协议13.中介服务协议14.中介费用支付证明15.施工过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合标准3.未按约定支付款项4.转包或分包给第三方5.未按约定提供施工图纸、设计文件和技术资料6.未按约定进行施工7.未按约定进行安全防护8.未按约定进行质量检验9.未按约定进行施工协调10.未按约定进行合同变更或解除11.未按约定进行保密12.未按约定进行中介服务13.未按约定支付中介费用14.违反合同约定的其他义务和责任三、法律名词及解释：1.建筑劳务扩大分包合同：指总包方与分包方之间，就分包方在总包方承包的工程中承担部分施工任务，并按照约定条件和价格支付报酬所达成的协议。2.分包方：指在总包方承包的工程中，承担部分施工任务并与总包方签订合同的法人或其他组织。3.总包方：指在建筑项目中，承担整个工程承包任务并与分包方签订合同的法人或其他组织。4.工程量：指双方在合同中约定的分包方应完