2024版地平施工合同

编号：__________2024版地平施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版地平施工合同合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同文件的组成1.3合同的生效和解释第二章：合同主体2.1发包人2.2承包人2.3设计师2.4工程师第三章：工程内容及范围3.1工程概述3.2工程量清单3.3工程质量标准3.4工程进度安排第四章：合同价格4.1合同价格的确定4.2价格调整的条件和方式4.3支付条款4.4发票和税务第五章：工期及进度5.1工期的约定5.2进度计划和报告5.3工期延误的处理5.4提前竣工的奖励第六章：材料与设备6.1材料的供应和质量6.2设备的供应和质量6.3材料和设备的使用6.4废料处理和环境保护第七章：施工质量与安全7.1施工质量控制7.2安全文明施工7.3安全事故的处理7.4工程验收第八章：变更与调整8.1合同变更的条件8.2变更程序8.3变更价的确定8.4变更对工期的影响第九章：违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的处理9.3免责条款9.4索赔程序和时效第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁条款10.3法院诉讼10.4争议解决的语言和地点第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除和终止后的权利和义务第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件12.2分包的管理和责任12.3分包合同的签订和备案第十三章：其他条款13.1保险13.2知识产权保护13.3保密条款13.4法律和法规的适用第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容的说明和解释合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同文件的组成（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）工程量清单；（7）图纸；（8）技术标准和要求；（9）其他合同文件。1.3合同的生效和解释本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）工程量清单；（7）图纸；（8）技术标准和要求；（9）其他合同文件。第二章：合同主体2.1发包人甲方是指依法成立的企业、事业单位、社会团体或其他组织，具备合同主体资格，按照本合同的约定承担相应的义务。2.2承包人乙方是指具备合同主体资格，具备承担本工程施工、竣工、交付及保修等义务的能力，并按照本合同的约定完成工程的施工。2.3设计师设计师是指甲方指定的，负责本工程的设计工作，按照合同约定提供设计文件和技术支持。2.4工程师工程师是指乙方指定的，负责本工程的施工管理、质量控制、进度协调等工作，按照合同约定完成工程。第三章：工程内容及范围3.1工程概述本工程是指位于________的________项目，包括但不限于________、________、________等内容。3.2工程量清单工程量清单详见附件________。3.3工程质量标准本工程的质量标准按照________标准执行。3.4工程进度安排工程进度安排详见附件________。第四章：合同价格4.1合同价格的确定本合同的价格为总价合同，按照工程量清单和工程进度安排确定的总价。4.2价格调整的条件和方式价格调整的条件和方式详见附件________。4.3支付条款支付条款详见附件________。4.4发票和税务乙方应按照税法规定，为甲方开具合法的发票。第五章：工期及进度5.1工期的约定本工程的工期为________天。5.2进度计划和报告乙方向甲方提交进度计划和报告，甲方对进度计划和报告进行审核。5.3工期延误的处理工期延误的处理方式详见附件________。5.4提前竣工的奖励提前竣工的奖励方式详见附件________。第六章：材料与设备6.1材料的供应和质量乙方应按照合同约定的质量和数量供应材料，甲方对材料的质量进行验收。6.2设备的供应和质量乙方应按照合同约定的质量和数量供应设备，甲方对设备的质量进行验收。6.3材料和设备的使用乙方应合理使用材料和设备，保证工程质量。6.4废料处理和环境保护乙方应按照相关法律法规和合同约定，对工程产生的废料进行处理，保证工程环境保护。第七章：施工质量与安全7.1施工质量控制乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量。7.2安全文明施工乙方应按照相关法律法规和合同约定，进行安全文明施工。7.3安全事故的处理安全事故的处理方式详见附件________。7.4工程验收工程验收按照合同约定的标准进行，验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改。第八章：变更与调整8.1合同变更的条件合同变更的条件包括：（1）甲方要求变更工程内容、规模、标准等；（2）因法律法规、政策变化需要变更；（3）不可抗力因素导致合同变更。8.2变更程序（1）提出变更申请；（2）双方协商确定变更内容；（3）签订变更协议；（4）按照变更协议执行。8.3变更价的确定（1）按照工程量清单和市场价格计算；（2）双方协商确定。8.4变更对工期的影响（1）双方协商确定延期天数；（2）按照合同约定的工期顺延。第九章：违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：（1）乙方未按照约定完成工程；（2）甲方未按照约定支付工程款；（3）双方未按照约定履行合同义务。9.2违约责任的处理（1）违约方支付违约金；（2）违约方承担赔偿责任；（3）双方协商解决。9.3免责条款（1）不可抗力因素导致乙方无法履行合同；（2）甲方未按照约定提供施工条件；（3）合同约定的其他免责情况。9.4索赔程序和时效（1）提出索赔申请；（2）提供相关证据；（3）双方协商解决；（4）索赔时效为合同履行期间。第十章：争议解决10.1争议的解决方式争议的解决方式包括：（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。10.2仲裁条款仲裁地点为________，仲裁机构为________。10.3法院诉讼诉讼地点为________，法院为________。10.4争议解决的语言和地点争议解决的语言为________，争议解决的地点为________。第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件合同解除的条件包括：（1）双方协商一致解除合同；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同解除。11.2合同终止的条件合同终止的条件包括：（1）工程竣工并交付；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致终止合同。11.3解除和终止后的权利和义务（1）结算合同价款；（2）处理未了事项；（3）履行合同约定的其他义务。第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件合同转让的条件包括：（1）双方协商一致；（2）受让人具备合同主体资格；（3）转让不得改变合同的主要内容。12.2分包的管理和责任乙方对分包工程的管理和责任如下：（1）分包工程的质量控制；（2）分包工程的进度协调；（3）分包工程的安全管理。12.3分包合同的签订和备案（1）分包合同签订后提交甲方备案；（2）分包合同的履行不得影响工程的整体进度。第十三章：其他条款13.1保险乙方应按照合同约定，为工程购买相应的保险。13.2知识产权保护双方应保护合同过程中涉及的知识产权，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.3保密条款双方对合同过程中的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。13.4法律和法规的适用本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决均适用________国的法律。第十四章：附件14.1附件列表附件列表如下：（1）工程量清单；（2）图纸；（3）技术标准和要求；（4）分包合同；（5）其他相关多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指令变更甲方有权在合同履行过程中，根据项目实际需要，对工程内容、规模、标准等进行变更。乙方应及时响应甲方的变更指令，并按照甲方要求完成变更。1.2甲方验收标准甲方对工程质量的验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。乙方应按照甲方的验收标准进行施工，确保工程质量。1.3甲方支付条件甲方支付工程款的前提是乙方按照合同约定，完成合同范围内的工程施工、竣工、交付及保修等义务。1.4甲方指令暂停施工甲方有权在合同履行过程中，根据项目实际需要，指令乙方暂停施工。乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求采取措施，确保工程安全。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工方案乙方应根据合同约定的工程内容、规模、标准等，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。施工方案应包括施工工艺、施工组织、施工进度计划等内容。2.2乙方工程质量乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改。2.3乙方进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，报告内容应包括工程完成情况、存在的问题及解决措施等。2.4乙方工程保修乙方应对工程质量承担保修责任，按照合同约定履行保修义务。保修期间，乙方应对工程出现的质量问题及时进行修复。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，公正、公平地履行调解、协调等职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的选定第三方中介由甲方和乙方共同选定，双方应协商确定中介机构。选定的中介机构应具备相应的资质和能力。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定承担。中介费用包括但不限于调解费、协调费等。3.4第三方中介的决定第三方中介的决定具有约束力，甲方和乙方应按照中介的决定履行合同义务。如双方对中介决定有异议，可依法申请仲裁或提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.图纸3.技术标准和要求4.分包合同5.保险单据6.知识产权证明文件7.保密协议8.施工方案9.进度报告10.质量保修书11.争议调解书12.变更协议13.索赔申请14.仲裁裁决书15.法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，或支付的工程款低于合同约定金额。2.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合合同约定标准。3.乙方未按约定提供材料或设备，或提供的材料或设备质量不合格。4.乙方未按约定进行施工安全防护，导致安全事故发生。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或目的无法实现。三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，包括甲方、乙方及第三方中介。2.工程量清单：指详细列明工程各项工作的数量、工程量和价格的清单。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行调解或裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，如有必要，可与甲方协商调整工程进度计划。2.工程质量问题：乙方应立即整改，必