浙江建设工程合同范本

浙江建设工程合同范本合同编号：ZJJS-2023甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行该项工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程内容1.1本工程的名称为：____________________。1.2本工程的地点为：____________________。1.3本工程的规模为：____________________。1.4本工程的主要工程内容包括：____________________。第二条工程质量2.1乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.2乙方应承担因施工原因造成的工程质量问题的一切责任和费用。第三条工程进度3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工，否则应承担相应的违约责任。3.2乙方应按照甲方的要求，及时提供工程进度报告。第四条合同价格4.1本合同的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。4.2乙方应按照合同约定的价格提供货物和服务。第五条付款方式5.1甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付乙方工程款项。5.2乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方如未能按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年________月________日1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规和行业标准4.其他与本工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行该项工程的施工，同时引入丙方作为第三方主体提供相关服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条第三方主体职责1.1丙方作为第三方主体，应按照甲方的要求，提供与本工程相关的专业服务，包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询等。1.2丙方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准，并保障甲方的权益。第二条甲方权益保障2.1甲方作为合同主体，享有合同约定的权利，并有权对乙方和丙方的履行情况进行监督。2.2甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务，并有权要求丙方提供专业服务。2.3甲方在合同履行过程中，如发现乙方或丙方存在违约行为，有权要求其承担违约责任。第三条乙方义务及限制3.1乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.2乙方应按照甲方的要求，及时提供工程进度报告，并接受甲方的监督。3.3乙方不得擅自将合同项下的权利和义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第四条丙方义务及限制4.1丙方应按照甲方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效果。4.2丙方应接受甲方的监督，并及时回复甲方的疑问和建议。4.3丙方不得擅自将合同项下的权利和义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求丙方承担违约责任。第五条合同价格及付款方式5.1本合同的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。5.2甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付乙方工程款项。5.3甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付丙方服务款项。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方如未能按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%。6.3丙方如未能按照约定提供专业服务，应按照甲方实际损失向甲方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：________年________月________日1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规和行业标准4.其他与本工程相关的文件第三方主体介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方提供专业化的服务，确保工程质量和进度，并维护甲方的权益。通过引入第三方主体，甲方可以更好地对工程进行监督和管理，同时降低合同履行过程中的风险。第三方主体具有专业的技术和管理经验，能够为甲方提供全方位的支持，确保工程的顺利进行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同主体，承担着工程建设的主要责任和风险。甲方的主导地位确保了其能够在合同履行过程中行使监督和管理权，保障自身的权益。甲方为主导的目的在于确保工程按照合同约定进行，工程质量和进度得到有效保障，同时降低合同履行过程中的风险。通过明确甲方的权利和义务，以及乙方和第三方的违约责任，甲方能够更好地维护自身的利益，实现合同目标。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于甲方为建设工程的需要，拟委托乙方进行该项工程的施工，同时引入丙方作为第三方主体提供相关服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条第三方主体职责1.1丙方作为第三方主体，应按照甲方的要求，提供与本工程相关的专业服务，包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询等。1.2丙方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准，并保障乙方的权益。第二条乙方权益保障2.1乙方作为合同主体，享有合同约定的权利，并有权对甲方和丙方的履行情况进行监督。2.2乙方有权要求甲方按照合同约定履行支付义务，并有权要求丙方提供专业服务。2.3乙方在合同履行过程中，如发现甲方或丙方存在违约行为，有权要求其承担违约责任。第三条甲方义务及限制3.1甲方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.2甲方应按照乙方的要求，及时提供工程进度报告，并接受乙方的监督。3.3甲方不得擅自将合同项下的权利和义务转让给第三方，否则乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。第四条丙方义务及限制4.1丙方应按照乙方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效果。4.2丙方应接受乙方的监督，并及时回复乙方的疑问和建议。4.3丙方不得擅自将合同项下的权利和义务转让给第三方，否则乙方有权解除合同，并要求丙方承担违约责任。第五条合同价格及付款方式5.1本合同的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。5.2甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付乙方工程款项。5.3甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付丙方服务款项。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2甲方如未能按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%。6.3丙方如未能按照约定提供专业服务，应按照乙方实际损失向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：________年________月________日1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规和行业标准4.其他与本工程相关的文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同主体，承担着工程实施的主要责任和风险。乙方的主导地位确保了其能够在合同履行过程中行使监督和管理权，保障自身的权益。乙方为主导的目的在于确保工程按照合同约定进行，工程质量和进度得到有效保障，同时降低合同履行过程中的风险。通过明确乙方的权利和义务，以及甲方和第三方的违约责任，乙