2024版施工工程承包合同协议书

编号：__________2024版施工工程承包合同协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版施工工程承包合同协议书合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模2.3工程地点2.4工程预算第三章：合同条款3.1承包商责任3.2发包人责任3.3合同价格3.4工程进度3.5质量标准3.6材料供应3.7安全文明施工3.8合同变更3.9违约责任3.10争议解决3.11合同终止3.12免除条款3.13第三方受益人第四章：合同价格及支付4.1合同价格4.2预付款4.3工程进度款4.4质量保证金4.5最终支付第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保修第六章：工程进度与交付6.1施工计划6.2工程延期6.3工程交付第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收第八章：安全生产与管理8.1安全生产责任8.2安全技术措施8.3安全事故处理第九章：环境保护与文明施工9.1环境保护责任9.2文明施工要求9.3绿化与生态保护第十章：合同争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一章：合同的效力、变更和解除11.1合同的效力11.2合同的变更11.3合同的解除第十二章：违约责任12.1承包商违约12.2发包人违约12.3违约赔偿第十三章：附则13.1合同的解释13.2合同的生效13.3合同的份数13.4合同的保管第十四章：附件14.1附件清单14.2相关文件14.3图纸和资料合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同主体1.3合同宗旨双方通过签订本合同，明确承包商承担施工工程的责任和发包人应提供的条件，确保工程按期、保质、保量完成。1.4合同适用范围本合同适用于承包商承担发包人指定的施工工程，包括但不限于土建、安装、装修等工程。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称为：_________工程类型为：_________工程内容为：_________2.2工程规模工程占地面积为：_________总建筑面积为：_________建筑结构类型为：_________2.3工程地点工程位于：_________2.4工程预算工程预算总金额为：_________元（大写：_________元整）。第三章：合同条款3.1承包商责任承包商应按合同约定完成工程施工，确保工程质量达到合同约定的标准，并承担相应的保修责任。3.2发包人责任发包人应按合同约定提供施工条件，包括场地、材料、设备等，并按时支付合同价款。3.3合同价格本工程合同价格为：_________元（大写：_________元整），合同价格包括工程一切费用。3.4工程进度承包商应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.5质量标准工程质量应达到：_________标准。3.6材料供应发包人应按合同约定供应材料，材料质量应符合国家相关标准。第四章：合同价格及支付4.1合同价格本工程合同价格为：_________元（大写：_________元整），合同价格包括工程一切费用。4.2预付款发包人应在合同签订后_________日内支付承包商预付款：_________元（大写：_________元整）。4.3工程进度款发包人应按承包商提交的进度报表，每月支付工程进度款：_________元（大写：_________元整）。4.4质量保证金工程验收合格后，发包人应在支付最终款项时扣除质量保证金：_________元（大写：_________元整）。第五章：工程质量5.1质量标准工程质量应达到：_________标准。5.2质量验收工程验收分为：分部验收和总体验收，验收合格后，方可进入下一阶段施工。5.3质量保修工程验收合格后，承包商应按合同约定承担质量保修责任。第六章：工程进度与交付6.1施工计划承包商应制定施工计划，并于合同签订后_________日内提交给发包人。6.2工程延期如因承包商原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。6.3工程交付工程验收合格后，承包商应将工程交付给发包人。第八章：安全生产与管理8.1安全生产责任承包商应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场的安全。8.2安全技术措施承包商应制定并落实安全技术措施，对施工现场进行全面的安全检查，确保施工过程中的安全。8.3安全事故处理如发生安全事故，承包商应立即报告发包人，并按国家相关法律法规和合同约定处理。第九章：环境保护与文明施工9.1环境保护责任承包商应按照国家环保法律法规和合同约定，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中的环境安全。9.2文明施工要求承包商应遵守文明施工的相关规定，做到文明施工，确保施工现场的整洁有序。9.3绿化与生态保护承包商应做好施工现场的绿化与生态保护工作，减少对周边环境的破坏。第十章：合同争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同争议。10.2调解解决如协商不成，双方可申请第三方调解机构进行调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.4诉讼解决如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：合同的效力、变更和解除11.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的失效按照法律法规和合同约定处理。11.2合同的变更合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。11.3合同的解除合同的解除应经双方协商一致，并按照合同约定处理。第十二章：违约责任12.1承包商违约承包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.2发包人违约发包人如违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.3违约赔偿违约方应按照合同约定赔偿对方因此造成的损失。第十三章：附则13.1合同的解释本合同的解释应遵循合同的文字含义，符合法律法规的规定。13.2合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.4合同的保管合同的保管应由双方共同负责，确保合同的安全、完整。第十四章：附件14.1附件清单附件清单应详细列明合同附件的名称、数量、规格等。14.2相关文件相关文件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.3图纸和资料图纸和资料应真实、完整、准确，满足施工需要。（发包人签字）（承包商签字）合同编号：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合要求，乙方有权提出异议，并协商更换供应商。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程施工质量、进度和安全符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工信息和相关文件。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况，对工程的设计、施工方案等进行变更。如甲方提出变更，乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应按照合同约定和国家标准，保证工程质量。如工程出现质量问题，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此造成的损失。2.2乙方进度控制乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此造成的损失。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行合同约定的职责，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.材料供应清单5.施工计划6.安全技术措施7.环保与文明施工要求8.第三方中介合同9.保密协议10.变更通知11.工程进度报告12.质量保修书13.安全事故报告14.合同变更协议15.违约赔偿计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.承包商未按合同约定进度施工，导致工程延期。3.承包商未按合同约定采购材料，或提供的材料不符合要求。4.承包商未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故。5.发包人未按合同约定支付合同价款。6.发包人未按合同约定提供施工条件。7.发包人未按合同约定进行工程变更。8.第三方中介未按合同约定履行协调、协助职责。9.任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密。10.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同当事人之间的权利义务关系的法律法规。2.建筑法：调整建筑施工活动的法律法规。3.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。4.工期延期：因违约行为导致工程交付时间推迟。5.质量保修：承包商对工程质量承担一定期限的维修责任。6.安全事故：施工过程中造成人员伤亡或财产损失的事件。7.保密义务：合同当事人对合同内容及双方商业秘密的保密义务。8.第三方中介：协助甲乙双方履行合同的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时协商调整施工计划，采取措施赶工，必要时协商延期。2.材料质量问题：立即停止使用不合格材料，协商更换供应商，索赔损失。3.安全事故发生：立即报告