林地利用造林施工合同

林地利用造林施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方拥有林地使用权，并计划进行造林施工；乙方具备造林施工的专业技术能力和经验，愿意承担造林施工任务。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.造林地点：__________（详细地址）2.造林面积：__________平方米3.造林树种：__________4.造林密度：__________5.造林质量标准：__________二、工程期限1.造林施工期限：自合同签订之日起至__________日止。2.工程验收期限：造林施工完毕后__________日内。三、工程费用及支付方式1.工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款。（3）剩余的__________%作为质量保证金，待质保期结束后支付。四、工程质量及保修1.乙方应按照约定的造林密度、树种和质量标准进行施工，确保造林工程质量。2.造林工程验收合格后，乙方应承担__________个月的质保期。3.质保期内，如造林工程出现质量问题，乙方应及时予以修复，并承担相应的修复费用。五、违约责任1.乙方未按照约定的时间、质量和数量完成造林工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。六、争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.林地利用造林施工合同2.造林地点地理位置图3.造林设计方案4.树种种植技术规范5.造林工程验收标准6.工程付款凭证7.质量保证金支付凭证8.违约金计算公式9.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量和数量完成造林工程的，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，视为违约。3.甲方未按照约定提供施工条件的，视为违约。4.乙方未按照约定使用合格材料或施工方法的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.林地利用造林施工合同：指甲方提供林地使用权，乙方承担造林施工任务的合同。2.造林地点：指合同约定的造林区域。3.造林面积：指合同约定的造林区域面积。4.造林树种：指合同约定的造林树种。5.造林密度：指合同约定的树苗种植密度。6.造林质量标准：指合同约定的造林工程质量要求。7.工程验收：指对造林工程质量、数量和进度的检查。8.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保障责任的期限。9.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。10.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的逾期利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款。解决办法：乙方可以与甲方沟通，要求按时支付工程款；如甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定完成造林工程。解决办法：甲方可以与乙方沟通，要求按约定完成工程；如乙方仍不履行，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.问题：造林工程质量不符合约定。解决办法：甲方可以要求乙方修复或重新施工，并承担相应费用；如乙方不履行，甲方可以依法向法院提起诉讼。4.问题：发生争议无法协商解决。解决办法：双方可以依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.林地所有权人（甲方）与具有造林施工资质的承包