建筑施工合同范本和合同的区别

建筑施工合同范本和合同的区别合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要，拟将该项目的建筑施工业务委托乙方进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________________1.2工程地点：____________________________1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：____________________________1.5工程质量标准：________________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、设备、人工、施工机具等费用。2.3乙方报价应为最终报价，合同签订后，除非双方协商一致，否则乙方不得以任何理由提出价格上涨的要求。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应当按照约定的时间支付合同价款，如甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1按照约定的工程内容、工程质量标准、工期要求完成施工任务。4.2严格按照国家关于建筑工程的法律法规、规范、标准和设计文件进行施工。4.3确保工程安全，加强现场管理，遵守安全生产规定，确保工程质量和人员安全。4.4负责工程现场的环境保护、文明施工。4.5接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求应予以采纳和改进。第五条甲方义务5.1按照约定的时间支付合同价款。5.2提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3向乙方提供施工图纸、设计文件、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性。5.4协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。5.5负责工程款的筹集和支付，保证工程顺利进行。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕合同价款后终止。甲方（盖章）：______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________日期：____年____月____日附件：1.施工图纸2.设计文件3.技术要求4.工程量清单5.材料、设备清单6.安全生产规定7.环境保护、文明施工要求一、附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.技术要求4.工程量清单5.材料、设备清单6.安全生产规定7.环境保护、文明施工要求二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款的，视为违约。3.双方因履行合同发生纠纷，经协商不成，向合同签订地的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：是指甲方为完成特定建筑项目的施工，与乙方签订的明确双方权利义务关系的协议。2.合同总价：指双方约定的完成整个工程所需的全部费用，包括材料、设备、人工等。3.工程质量标准：指国家关于建筑工程的质量要求，包括设计文件、施工规范等。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，合理分担责任。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家关于建筑工程的法律法规、规范、标准和设计文件进行施工，确保工程质量。3.付款问题：甲方应按照约定的时间支付合同价款，如遇付款困难，应及时与乙方沟通，寻求解决方案。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向合