房屋建筑工程设计招标文件模板

房屋建筑和市政基础设施工程设计招标文件招标编号：项目名称：福建莆田学院隶属医院新区建设工程勘察及施工图设计招标人：莆田市学院隶属医院(盖章)法定代表人：(盖章)招标代理人：福建省****招标企业(盖章)法定代表人：(盖章)日期：年4月06160223总目录TOC\h\z\t"标题1,1"第1章招标公告 1-1第2章投标须知及投标须知前附表 2-2第3章协议条款 3-1第4章设计任务书 4-1第5章投标文件格式 5-1招标公告项目编号：1、福建莆田学院隶属医院拟建福建莆田学院隶属医院新区建设工程勘察及施工图设计项目已由莆田市计划发展委员会同意建设。现决定对该项目标勘察和施工图设计进行公开招标，选定承包人。2、此次招标工程项目标概况以下：工程性质：工程勘察和施工图设计投资概算：约1.9亿元人民币工程规模：门诊、急诊、医技、病房、办公及隶属楼建筑面积80000M2招标范围：工程地质勘察；建筑物各专业初步设计及施工图设计资金起源：自筹建设地点：莆田市荔城区3、投标申请人必需含有条件：含有负担本招标工程项目标能力并含有建设行政主管部门核发建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质，许可联合体参与投标，联合体只许可含有建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质独立法人组成；联合体主办人应为建筑工程设计甲级资质。联合体各方不得再单独以自己名义参与另外联合体投同一个标。拟派项目责任人须是申请人本企业职员，含有国家一级注册建筑师资格。4、本工程对投标申请人资格审查采取资格后审方法，招标人将以不记名方法发售招标文件，并同时在莆田市招投标中心网（http://www.****.cn）公布招标文件。招标文件每份售价人民币50元，资料费(建筑方案设计图等)每套元，售后不退。5、招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必需可自行踏勘现场，投标人对招标文件有异议，能够不署名方法书面送达莆田市招投标中心专用信箱或直接登录莆田市招投标中心网，截止时间为年5月3日下午5时前，逾期送达或登录不予受理。招标人将于年5月6、本工程投标确保金为人民币陆万元，投标确保金手续须在截标前自行办妥，办理要求详见招标文件。7、本工程拒绝投标申请人于开标前向招标人或她人透露本身投标信息。8、本工程采取综合评审法。9、招标文件出售时间：年4月25日至年4月29日，天天早晨8时30分至11时30分；下午3时10、招标人发售招标文件等材料时，先给购置人开具不署名投标人名称费用交纳凭证。开标后，购置人再凭交纳凭证向招标人索取发票。11、投标人能够在网上下载或经过其它方法取得招标文件等资料进行投标，但由此产生失误、风险自负。招标人：福建莆田学院隶属医院招标代理人：福建省****招标企业联络人：叶联络人：方电话/传真：电话/传真：年4月2投标须知及投标须知前附表目录投标须知前附表……………………（2-3）投标须知总则…………………（2-6）招标文件…………（2-7）投标文件编制…………………（2-8）投标文件递交…………………（2-10）开标………………（2-11）评标………………（2-11）授予协议…………（2-13）

投标须知前附表项号条款号内容说明和要求1.1工程名称福建莆田学院隶属医院新区建设工程勘察及施工图设计1.1招标编号0624-1.1建设地点莆田市荔城区南郊1.1建设规模招标工程项目计划用地面积97800平方米（146.6亩）、此次招标建筑面积共为80000平方米，其中门诊、急诊、医技、病房及办公建筑面积72970平方米，隶属楼建筑面积7030平方米。一期总投资约1.9966亿元人民币。2.1招标内容和范围具体详见招标文件“第4章设计任务书”2.2设计周期要求协议签署后30日历天内完成工程勘察；协议签署后20日历天内完成初步设计；初步设计审查经过后60日历天内完成施工图设计。3.1资金起源自筹4.1投标人资质等级要求建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质。许可联合体参与投标，联合体只许可含有建筑工程设计甲级资质和工程勘察甲级资质独立法人组成；联合体主办方应为建筑工程设计甲级资质。4.2合格投标人条件1.经年检合格法人营业执照；2.经年检合格且满足第8项要求资质等级证书;3.投标人拟派出项目责任人资格须为国家一级注册建筑师，且近五年内(自本工程投标日往前推算五年同月同日，下同)最少作为项目责任人完成过一项建筑面积不低于25000m2（含25000m4.投标人近五年内最少完成过一项建筑面积不低于25000m2（含25000m6.1踏勘现场和标前会时间地点招标人不组织工程现场踏勘现场和标前会，如有需要，投标人可自行踏勘项目现场和周围环境。16.1投标使用期为：投标截止期后90日历天。17.1投标确保金数额6万元人民币。投标确保金应从投标人基础账户以银行电汇或银行转账形式提交。投标确保金须在投标截止时间前汇入本投标邀请书中所指定账户。账户名称：开户行：帐号：相关银行汇款单据或接收投标确保金单位开具收款证实复印件应放入投标文件正本中。投标确保金使用期截止到投标使用期满后30天。18.1投标文件份数一套正本，三套副本电子版（光盘）：一张。21.1投标文件提交地点及截止时间地点：莆田市政府机关7号楼四层大厅截止时间：年5月26日9时00分（北京时间）。招标代理在截止时间前30分钟开始接收。23.1开标时间：年5月26日9时00分（北京时间）地点：莆田市政府机关7号楼四层开标室29.2评标措施和标准详见附件：29.2评标措施和标准32.1协议签署中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表和招标人联络，商讨签署协议事宜。33.1履约担保金额中标人应在协议签署后7天内向招标人提交协议总额5％履约确保金。9.16.3招标文件澄清投标人若对招标文件有任何疑问，应在月日下午5时前在莆田市招投标中心网站（www.***.cn）上递交，或以书面形式提交至莆田市招投标中心专用信箱，招标人（招标代理）依据需要主动对招标文件进行必需澄清，或是依据投标人要求对招标文件做出澄清，全部将在月日下午5时前在莆田市招投标中心网站公布答疑内容，答疑内容作为招标文件组成部分，含有约束作用。其它附件：29.2评标措施和标准29.2.1评标措施(1)本项目评标采取资格后审、综合评议措施选定中标候选人。只对根据投标须知第28条要求经过符合性检验和响应性确定（含资格审查）投标文件进行评审。投标文件评审分为初选、综合评议和比较步骤进行评议，推荐中标候选人。(2)技术文件初选。当投标人多于5个时，须进行技术文件初选,根据投标须知第29.2.2款要求评审标准对投标人投标文件进行初选，推荐不多于5个投标人进入初选名单，当评委会不能取得完全一致意见时，则以记名投票方法进行表决，每个评委按29.2.2推荐不多于5个投标人，得票数排名前5名投标人进入初选名单，有并列前5名许可进入初选名单人数超出5名。当投标人不多于5个（含5个）时，则不进行初选，直接进入综合评议和比较。(3)综合评议和比较。对进入技术文件初选名单投标文件根据投标须知第29.2款要求标准和第29.2.2要求评审标准从投标报价、技术提议书、工程造价、设计服务承诺等和关键设计人员能力、业绩等方面进行综合评议和比较，并以记名投票方法各自进行投票，评标委员会汇总票数并按总得票从多到少排序，将总得票最多前3名投标人依次推荐为第一、第二、第三中标候选人。计票规则：每个评委按第29.2.2要求评审标准综合比较后，各自投票推荐出有排列次序3个投标人。评标委员会汇总各投标人总得票数，并按第一推荐得票从多到少进行排序，将得票最多前3名投标人依次推荐为第一、第二、第三中标候选人，当第一推荐得票相同时，以第二推荐得票数多为优先，若再相同时，则以第三推荐得票数多为优先，依这类推。(4)评委会根据推荐排名次序依次推荐中标候选人，由招标人依法确定中标人。排名第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能推行协议，或出现投标须知第34条要求情况时，招标人能够确定排名第二候选人为中标人；当排名第二中标候选人出现上述一样原因时，招标人能够确定排名第三中标候选人为中标人。29.2.2评审标准(1)投标报价评审标准a.关键考虑投标报价是否符合招标文件相关报价要求；b.投标人投标报价不符本招标文件第14.3条要求或低于成本恶性竞争，作废标处理。(2)设计技术提议书评审标准a.各项技术经济指标科学、合理及优化；b.基础符合国家、地方现行规范、要求；c.设计工期、设计进度安排是否合理，能否满足建设周期要求；d.新结构、新技术、新材料应用可行性。(3)工程造价评审设计意图对工程经济指标控制优劣。(4)设计服务承诺a.投标人服务承诺优劣；b.投标人在建筑设计市场公认信誉优劣。(5)投标人拟派出关键设计人员能力、业绩评审标准评审其关键设计人员水平、能力、经验是否能胜任招标项目标设计工作，若评委会认为投标人拟派出关键设计人员不能满足本招标项目标设计工作要求，则应该否决其投标。投标须知总则工程说明本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第4项。本招标工程项目根据《中国招标投标法》和8部委令第2号《工程建设项目勘察设计招标投标措施》等相关法律、行政法规和部门规章和地方政府部门相关要求，经过招标方法选定设计单位。招标内容和范围、设计周期及设计工作要求此次工程招标范围见投标须知前附表第5项所述；本工程设计周期要求见前附表第6项所述；本工程设计工作应满足下列要求：提交设计文件应符合相关主管部门制订勘察设计标准、规范、规程、定额和措施要求，并经过审查、同意。提交估算应符合相关造价管理部门要求要求，并按审查意见进行修改。设计方案应符合本项目修建性详规相关强制性要求。若上级主管部门或招标人认为需要进行修改设计、编制修改设计文件及对应修正估算，中标人应无条件实施，且编制费用已包含在投标报价中。依据招标人要求，按施工协议段分别提交招标项目所需图纸、文件资料。工程施工时，应根据要求派设计代表配合施工，帮助业主处理多种和设计相关问题，包含修改完善设计或局部变更设计。资金起源本工程资金起源详见前附表第7项，其中部分资金用于本工程协议项下合格支付。合格投标人为推行本招标项目协议目标，投标人必需是法人或其它组织，最少须满足前附表第8项所要求资质等级。为含有被授予协议资格，投标人应提供令招标人满意资格文件，以证实其符合投标合格条件和含有推行协议能力。为此，所提交投标文件中应包含前附表第9项所列投标人合格条件审查资料。两个单位组成联合体投标时，除按本须知第4.1、4.2款提供组成联合体每一组员资料外，还应符合以下要求要求。投标人投标文件及中标后签署协议协议书，对联合体每一组员均受法律约束。应指定一家联合体组员作为主办人，由联合体各组员法定代表人签署提交一份授权书，证实其主办人资格。联合体主办人应被授权代表全部联合体组员负担责任和接收指令。而且由联合体主办人负责整个协议全方面实施，包含只有主办人能够支付费用等。全部联合体组员应按协议条件要求，为实施协议共同和分别负担责任。在联合体授权书中，和在投标文件和中标后签署协议协议书中应对此作对应申明。联合体各组员之间签署联合体协议书副本应随投标文件一起递交。参与联合体各组员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参与两个或两个以上联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各组员投标资格。投标费用投标人应负担投标文件编制和递交等参与本招标活动所包含一切费用。踏勘现场招标人不组织工程现场踏勘现场和标前会，如有需要，投标人可自行踏勘项目现场和周围环境。投标人应负担现场考察责任、风险和费用。招标人向投标人提供相关现场资料和数据，是招标人现有能使投标人利用资料，但招标人对投标人由此而做出推论、了解和结论概不负责。投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，能够提出要求澄清问题。但全部问题全部应按投标人须知前附表19项要求。投标设计专利权说明设计中标投标人（以下简称中标人）应确保招标人不受到第三方相关侵犯设计权指控，任何第三方假如提出侵权指控，中标人应和第三方交涉并负担可能发生一切法律责任、后果和费用，赔偿招标人损失。中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必需赔偿招标人损失。招标文件招标文件组成招标文件包含下列内容第1章招标公告第2章投标须知及投标须知前附表第3章协议条款第4章设计任务书第5章投标文件格式招标文件除8.1内容外，招标代理在招标期间发出答疑纪要和其它修改或补充函件，均是招标文件组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检验招标文件全部内容，如有残缺等问题应在取得招标文件3日内向招标代理提出。招标文件澄清投标人若对招标文件有任何疑问，按投标人须知前附表19项要求。招标文件修改招标文件发出后，在投标截止期前15日任何时候，不管出于何种原因，招标代理可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行补充、修改。招标文件补充、修改将以书面形式通知全部购置招标文件投标人，招标文件补充、修改作为招标文件组成部分，并含有约束力。当招标文件、招标文件澄清、修改、补充等在同一内容表述不一致时，以最终发出书面文件为准。为使投标人在编制投标文件时有充足时间对招标文件澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按要求自行决定是否延长投标截止时间。招标文件修改，包含9.1款澄清将以书面形式于投标截止时间15天前在莆田市招投标中心网站（.）上公布，并用书面形式在开标时发放给全部投标人。投标文件编制投标文件语言及度量衡单位投标人和招标人（招标代理）之间对投标相关全部往来通知、函件和投标文件均使用汉字。投标人随投标文件提供证实文件和资料为其它语言，必需附汉字译文，解释这些文件，应以汉字为准。除技术规范另有要求外，投标文件使用度量衡单位均应采取中国法定计量单位。投标文件组成投标文件最少应包含“第5章投标文件格式”要求内容。投标文件要求投标文件包含本须知第12条中要求内容，投标人提交投标文件应该无例外地使用招标文件第5章所提供投标文件全部格式（表格能够按一样格式扩展），包含完整地填写投标函和附开标一览表。投标人在投标文件相关技术方案和要求中不得指定和工程建设项目相关关键设备、材料生产供给者，或含有倾向或排斥特定生产供给者内容。投标人不得以她人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或租借资质证书参与投标，或以任何方法请其它单位在自己编制投标文件代为签字盖章，损害国家利益、社会公众利益和招标人正当权益。投标人不得经过有意压低投资额、降低施工技术要求、降低占地面积，或缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。投标价格投标人投标报价，应是完成本须知第1、2条中所述和协议条款上所列招标工程内容和范围及设计周期全部制订，不得以任何理由给予反复。投标报价为投标人投标文件中提出各项支付金额总和。各投标人应依据招标文件提出任务要求，在许可优惠范围，按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准(修订本)》要求收费标准80%进行设计费和勘察费费率报价。所报价格应包含招标文件所要求可能发生设计费、勘察费、顾问费及现场咨询服务费（后续服务费）等全部费用，其它任何原因调整系数招标人将不再考虑。全部依据协议或其它原因应由投标人支付税金和其它应缴纳费用全部要包含在投标人提交投标价格中。投标和支付所使用货币本工程投标应以人民币报价,协议实施时亦以人民币支付；投标使用期投标使用期见本须知前附表第11项所要求期限，在此期限内，凡符合招标文件要求投标文件均保持有效。假如出现特殊情况，招标人在原定投标使用期满内，可要求投标人将投标使用期延长一段时间。这种要求和投标人回复应以书面方法进行。投标人能够拒绝这种要求而不被没收投标确保金。同意延期投标人，不需要也不许可修改其投标文件，但需要将其投标确保金延长相同时间。在延长投标使用期内，本须知第17条相关投标确保金退还和没收要求仍然适用。投标确保金投标人应提供一份本须知前附表第12项所述金额和要求提交形式投标确保金，此确保金是投标文件一个组成部分。对于未能按要求提交投标确保金投标，将被视为不响应招标文件而给予拒绝。未中标投标人投标确保金将在招标人和中标人签署协议后5个工作日内给予退还。中标人投标确保金，在中标人按要求提交了履约确保金或履约保函并签署了协议后5个工作日内给予退还。如投标人有下列情况发生时，其投标确保金将被没收：投标人在投标使用期内撤回其投标文件；中标人未能在要求期限内和招标人签署协议协议。投标文件份数和签署投标人应按本投标须知相关要求编制投标须知前附表第13项要求份数投标文件。投标文件正本和副本均需打印，字迹应清楚易于识别，并应在投标文件封面上清楚注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，则以正本为准。投标文件应按具体要求由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托代理人签字。由委托代理人签字在投标文件中必需同时提交投标文件法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，不然投标文件签署授权委托书无效。投标人全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，不然视为废标。投标文件递交投标文件包封、密封和标志投标文件包封、密封和标志要求以下：将投标文件正本密封在一个内层包封，副本密封在另一个内层包封，并在内层包封上分别清楚标明“正本”或“副本”，再将两个内层包封合包密封在一个外层包封中。内层和外层包封全部应写明：写明招标代理（福建省****招标企业）名称；标明本须知前附表所述招标工程项目名称和招标编号；并注明年月日时分（在前附表第15项所述开标日期和时间）以前不得开封；在外层包封上还应写明投标人名称和地址、邮政编码，方便投标出现逾期送达时能原封退回。上述内层密封袋封口和外层密封袋封口处均应加盖投标人公章。假如内外层包封没有按上述要求密封并加写标志，招标代理将不负担投标文件错放或提前开封责任，由此造成提前开封投标文件将给予拒绝。投标文件递交投标人应按前附表第15项所要求地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。投标文件递交截止时间递交投标文件截止时间见前附表第14项要求。招标人（招标代理）能够按本须知第10条要求以修改补充通知方法，酌情延长递交投标文件截止时间。在此情况下，投标人全部权利和义务和投标人所制约截止时间，均应延长后新截止时间为准。到投标截止时间止，招标人收到投标文件少于3个，招标人将依法重新组织招标。迟到投标文件招标人在本须知第21.1条要求投标截止时间以后收到投标文件，将原封退还给投标人。投标文件补充、修改和撤回投标人能够在递交投标文件以后，在本须知第21条要求投标截止时间之前，能够书面形式向招标代理递交补充修改或撤回其投标文件通知。补充、修改内容为投标文件组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格修改应附有对应细目标单价和价格。投标人补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条要求编制、密封、标志和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。从投标截止期至投标使用期之间这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，不然依据本须知第17条要求，该投标人投标确保金将被没收。开标开标招标人按本须知前附表第15项所要求时间和地点公开开标，包含打开按本须知第22条递交修改和撤回通知书。投标人法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证并署名报到，以证实其出席参与开标会议。开标程序：开标会在相关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理主持；由投标人或其推选代表或监督人员检验投标文件封密情况，确定它们是否完整；经确定无误后，由相关工作人员当众拆封；开标时将宣读投标人名称、投标报价、投标确保金递交情况和招标文件要求公布投标文件其它关键内容；招标人（招标代理）对开标过程进行统计，并存档备查。评标评标委员会评标委员会由招标人按《中国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行要求》（国家计委等七部委联合令第12号）相关要求依法组建，负责评标活动。评标委员会由相关专业教授和招标人等代表共七人组成，其中技术教授不少于三分之二。评标委员不得采取本招标文件没有要求任何评标措施条款进行评标，不然其评审结果无效，并应负担相关责任。评标会议开标结束后，开始评标，评标采取保密方法进行。评标会议由评标委员会主任主持。评标过程保密公开开标后，直到宣告授予中标人协议为止，凡属于对投标文件审查、澄清、评价和比较相关资料及相关中标候选人推荐情况、和评标相关其它任何情况均应严格保密，全部不应向投标人或和该过程无公务关系其它人泄露。在投标文件评审和比较、中标候选人推荐和授予协议工程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会评标活动，全部可能造成其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程和未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其它相关人员索问评标过程情况和材料。投标文件澄清为了有利于投标文件审查、评价和比较，依据需要，能够要求投标人对投标文件含义不明确内容作必需澄清或说明。相关澄清要求和回复应采取书面形式，但不应寻求、提出或许可更改投标价格或投标文件实质性内容。投标文件符合性检验和响应性确定在具体评标之前，招标人（招标代理机构）将根据福建省建设厅文件闽建设〔〕4号要求对投标文件进行符合性检验和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一将视为无效，按废标处理，不得进入具体评审：未按要求密封；未加盖投标人公章,也未经法定代表人签章或其授权代理人签字；投标文件关键内容字迹模糊、无法识别；投标人资格不符合投标须知第4.2款要求合格条件；技术文件不符合招标文件要求合格性标准；投标报价不符14.3条要求，或低于成本恶性竞争；投标文件附有招标人不能接收条件；未响应招标文件实质性要求和条件；投标人以她人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其它弄虚作假方法投标；投标人未根据招标文件要求提供投标确保金；以联合体形式投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议。投标文件中标明投标人和报名时申请人在名称和组织结构上存在实质性差异。投标文件评价、比较和否决评委会依据前附表第16项内容要求评标措施和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交评审汇报并推荐标明排列次序合格中标候选人。招标人在接到评标委员会书面评标汇报后十五日内，依据评标委员会推荐结果确定中标人。招标人也能够委托评标委员会直接确定中标人。招标人认为评标委员会推荐全部候选方案均不能最大程度满足招标文件要求要求，应该依法重新招标。授予协议协议授予标准本招标工程协议授予招标人依据本招标文件要求评标措施所确定中标人。招标人在授予协议之前有权对投标人递交投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料真实性负责，如发觉其所提交资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方法骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失，应依法负担赔偿责任。中标通知招标人应该在中标方案确定之日起7日内，向中标人发出中标通知，并将中标结果通知全部未中标人；招标人应该在中标方案确定之日起15日内，向县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交招标投标情况书面汇报。协议协议书签署中标人在收到中标通知书后按前附表第17项要求时间内，应派代表在中标通知书中要求地点和招标人联络约定签署协议事宜。招标人和中标人应该在中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人投标文件签订书面协议。中标人如不按本须知第32.1款要求和招标人签订协议，则招标人将废除授标，投标确保金不予退还，给招标人造成损失超出投标确保金数额，还应该对超出部分给予赔偿，同时依法负担对应法律责任。履约确保金在签署了经济协议书以后，中标人应按协议要求时限内向招标人提交前附表第18项所要求形式和金额作为履约确保金。履约确保金将在本工程完工验收合格后7个工作日内给予退还。取消中标资格条件投标人如发生以下情况之一将被取消中标资格，并没收其投标确保金：中标人在和招标人签署协议时另行加入不合理条件；中标人不推行投标文件所作承诺；中标人有违法行为；中标人未能按时提交设计文件；招标代理服务费依据福建省物价局文件闽价[]服610号、闽价[]服423号要求，本项目招标代理服务费，约定由招标人按委托协议收费标准向招标代理机构支付。协议条款一、说明：1．设计协议条款参考国家工商行政管理局和建设部颁布《建设工程设计协议》GF--0209范本。工程勘察协议条款参考国家工商行政管理局和建设部颁布建设工程勘察协议（一）（示范文本）2．下列文件应作为本协议组成部分：（1）中标通知书、中标人投标文件和本项目标招标文件；（2）双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件。3.协议中未填入部分在签约时依据中标人投标文件和本项目标招标文件对应内容和发包人和设计人双方协商内容填写。二、设计协议发包人：_______________________________________________________________设计人：_______________________________________________________________发包人委托设计人负担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签署本协议。本协议依据下列文件签署：1.1《中国协议法》、《中国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理要求》。1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程同意文件。本协议设计项目标内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）设计费单价估算设计费（元）层数建筑面积（m2）施工图发包人应向设计人提交相关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜设计人应向发包人交付设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费（%）付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本协议签署后七日内第二次付费10%初设审批后七日内第三次付费30%施工图审核合格后七日内第四次付费30%主体工程验收合格后七日内第五次付费5%工程完工验收合格后七日内第六次付费5%工程完工验收合格十二个月后七日内说明：1.实际设计费按工程施工实际标底价核实。2.超出招标要求设计内容，设计费双方另行签署补充协议。3.协议推行后，定金抵作设计费。勘察费支付进度详见下表。付费次序占总设计费（%）付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本协议签署后七日内第二次付费10%提交勘察结果后七日内第三次付费30%勘察结果审批后七日内第四次付费30%主体工程验收合格后七日内第五次付费10%工程完工验收合格后七日内双方责任7.1发包人责任：7.1.1发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内，设计人按协议第四条要求交付设计文件时间顺延；超出要求期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件时问。7.1.2在未签协议前发包人已同意，设计人为发包人所做各项设计工作，应按收费标准，对应支付设计费。7.1.37.1.7.2设计人责任：7.2.17.2.2设计人采取关键技术标准是：7.2.3设计合理使用年限为_____________________7.2.4.6违约责任：8.1在协议推行期间，发包人要求终止或解除协议，设计人未开始设计工作，不退还发包人已付定金；已开始设计工作，发包人应依据设计人已进行实际工作量，不足二分之一时，按该阶段设计费二分之一支付；超出二分之一时，按该阶段设计费全部支付。8.2发包人应按本协议第五条要求金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应负担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超出30天以上时，设计人有权暂停推行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建，发包人均按8.1条要求支付设计费。8.3设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救方法外，应免收直接收损失部分设计费。损失严重依据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方约定为实际损失___________％。8.4因为设计人本身原因，延误了按本协议第四条要求设计资料及设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费千分之二。8.5协议生效后，设计人要求终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。其它9.1发包人要求设计人派专员留驻施工现场进行配合和处理相关问题时，双方应另行签署补充协议或技术咨询服务协议。9.2设计人为本协议项目所采取国家或地方标准图，由发包人自费向相关出版部门购置。本协议第四条要求设计人交付设计资料及文件份数超出《工程设计收费标准》要求份数，设计人另收工本费。9.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应该注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人负担。9.4发包人委托设计配合引进项目标设计任务，从询价、对外谈判、中国外技术考察直至建成投产各个阶段，应吸收负担相关设计任务设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。9.5发包人委托设计人负担本协议内容之外工作服务，另行支付费用。9.6因为不可抗力原因致使协议无法推行时，双方应立即协商处理。9.7本协议发生争议，双方当事人应立即协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议，可向人民法院起诉。9.8本协议一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。9.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。9.10本协议生效后，按要求到项目所在省级建设行政主管部门要求审查部门立案。双方认为必需时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方推行完协议要求义务后，本协议即行终止。9.11本协议未尽事宜，双方可签署补充协议，相关协议及双方认可来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，和本协议含有相同法律效力。9.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门立案：鉴证意见：（盖章）（盖章）立案号：经办人：立案日期：年月日鉴证日期：年月日二、工程勘察协议发包人：_______________________________________________________________勘察人：_______________________________________________________________发包人委托勘察人负担________________________________________________________任务。依据《中国协议法》及国家相关法规要求，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签署本协议，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_______________________________________________________1.2工程建设地点：___________________________________________________1.3工程规模、特征：_________________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期：___________________________________________1.5工程勘察任务（内容）和技术要求：_______________________________________1.6承接方法：_________________________________________________1.7估计勘察工作量：_________________________________________________第二条发包人应立即向勘察人提供下列文件资料，并对其正确性、可靠性负责。2.1提供本工程同意文件（复印件），和用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围地形图、建筑总平面部署图。2.3提供勘察工作范围已经有技术资料及工程所需坐标和标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已经有埋藏物资料（如电力、电讯电缆、多种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集，发包人需向勘察人支付对应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察结果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察结果资料四份，发包人要求增加份数另行收费。第四条开工及提交勘察结果资料时间和收费标准及付费方法4.1开工及提交勘察结果资料时间4.1.1本工程勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察结果资料，因为发包人或勘察人原因未能按期开工或提交结果资料时，按本协议第六条要求办理。4.1.2勘察工作使用期限以发包人下达开工通知书或协议要求时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量改变、不可抗力影响和非勘察人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方法4.2.1本工程勘察收费标准按投标须知第14.3条要求计取，实施预算审核后包。国家要求收费标准中没有要求收费项目，由发包人、勘察人另行议定。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条要求提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸地域（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人负担民事责任。5.1.3发包人应立即为勘察人提供并处理勘察现场工作条件和出现问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行相关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠和水上作业用船等），并负担其费用。5.1.4若勘察现场需要看管，尤其是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家相关要求，对从事危险作业现场人员进行保健防护，并负担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料，应依据勘察人提出工程用料计划，按时提供多种材料及其产品合格证实，关负担费用和运到现场，派人和勘察人人员一起验收。5.1.6勘察过程中任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人工作人员提供必需生产、生活条件，并负担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费＿＿＿＿元。5.1.8因为发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在协议要求时间内提前完工（或提交勘察结果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付＿＿＿＿元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人投标书、勘察方案、汇报书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化提议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得私自修改、传送或向第三人转让或用于本协议外项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本协议相关条款要求和补充协议中发包人应负其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本协议要求时间提交质量合格勘察结果资料，并对其负责。5.2.2因为勘察人提供勘察结果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给补充完善使其达成质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其它单位时，勘察人应负担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接收损失部分勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人约定为实际损失＿％。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人和发包人人员一起验收发包人提供材料。5.2.4勘察过程中，依据工程岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作勘察人人员，应遵守发包人安全保卫及其它相关规章制度，负担其相关资料保密义务。5.2.6本协议相关条款要求和补充协议中勘察人应负其它责任。第六条违约责任6.1因为发包人未给勘察人提供必需工作生活条件而造成停、窝工或往返进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人往返进出场费和调遣费。6.2因为勘察人原因造成勘察结果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人负担。6.3协议推行期间，因为工程停建而终止协议或发包人要求解除协议时，勘察人未进行勘察工作，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作，完成工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％勘察费计________元；完成工作量超出50％时，则应向勘察人支付预算额100％勘察费。6.4发包人未按协议要求时间（日期）拨付勘察费，每超出一日，应偿付未支付勘察费千分之一逾期违约金。6.5因为勘察人原因未按协议要求时间（日期）提交勘察结果资料，每超出一日，应减收勘察费千分之一。6.6本协议签署后，发包人不推行协议时，无权要求返还定金；勘察人不推行协议时，双倍返还定金。第七条本协议未尽事宜，经发包人和勘察人协商一致，签署补充协议，补充协议和本协议含有相同效力。第八条其它约定事项：________第九条本协议发生争议，发包人、勘察人应立即协商处理，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本协议中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可向人民法院起诉。第十条本协议自发包人、勘察人签字盖章后生效；按要求到省级建设行政主管部门要求审查部门立案；发包人、勘察人认为必需时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人推行完协议要求义务后，本协议终止。本协议一式________份，发包人________份、勘察人________份。发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门立案：鉴证意见：（盖章）（盖章）立案号：经办人：立案日期：年月日鉴证日期：年月日勘察、设计任务书项目介绍1.1福建莆田学院隶属医院新区计划用地面积97800平方米（146.4亩）、此次招标建筑面积共为80000平方米。其中门诊、急诊、医技、病房及办公建筑面积72970平方米，医技楼上部五层，局部设地下室一层；病房楼上部十二层，设地下室一层；隶属楼建筑面积7030平方米，包含食堂、氧气站等，均为六层以下建筑物。1.2本项目方案设计已经完成。任务范围2.1本项目标工程地质勘察,提供工程地质勘察结果文件和相关技术服务。2.2本项目建筑物各专业初步设计及施工图设计，即：建筑、结构、二次装修、建筑电气（含智能化系统）、给排水、暖通及配套等全部内容。还包含：幕墙外挂、单体中钢结构、网架系统、网络系统、洁净系统、空调系统、供氧系统、呼叫系统、中心负压系统、中心给氧系统、园林景观、院内市政道路和医院医疗及服务所需其它设施。2.3勘察、设计后续服务，包含：对上述2.2条各专业设计资质认可及设计过程中配合和协调；若图纸需要变更应立即提供服务；常驻代表应立即处理施工过程中碰到问题；2.3.1工程招标阶段技术资料提供；2.3.2施工阶段现场工作服务。设计结果深度要求3.1工程地质勘察结果文件必需满足工程建设需要。3.2设计结果深度应达成《建筑工程设计文件编制深度要求》（）要求施工图设计阶段要求。3.3设计标准应充足表现环境保护、经济、科学、经济，并满足国家相关建筑设计规范要求。3.4结构设计说明应叙述以下内容：3.4.1采取关键法则和标准；3.4.2对自然条件考虑，包含当地地质情况、风载荷、地震；3.4.3建筑结构安全等级、设计使用年限、抗震设防类别；3.4.4上部结构选型、及基础选型；3.4.5新技术、新结构应用情况；3.4.6采取关键结构材料及特殊材料；3.4.7地下室结构做法及防水等级；3.4.8地下室人防抗力等级；3.4.9其它尤其需要说明问题。勘察设计周期要求协议生效后30日历天内完成工程勘察；协议生效后20日历天内完成初步设计；初步设计审查经过后60日历天内完成施工图设计。（请业主补充修改）其它要求5.1中标人应主动和业主沟通，共同对设计方案进行优化完善。5.2中标人在施工图审查阶段应派人负责参与，立即处理问题。5.3中标人应做好施工现场服务，应无条件派专业人员导施工现场配合、修改设计，处理施工中出现问题。附件（另册提供）（请业主提供必需技术资料）1.建筑方案设计图2.相关政府项目审批意见书3.计划局审批总平意见书4.相关设计要求投标文件格式

（封面）项目名称：__________________招标编号：__________________投标文件投标人:（盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：__________年_____月_____日

投标函及附件投标函致：（招标人），福建省****招标企业：依据已收到招标编号为（招标编号）（项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件投标须知、协议条款、设计任务书和设计所需相关资料及其它相关文件后，我方愿以人民币元（文字表述）总价并按上述招标文件要求承包上述工程设计任务及相关服务，包含工地设计代表等后续服务工作。我方已具体审查全部招标文件（包含答疑纪要、补充通知等修改文件），和全部参考资料和相关附件。我们完全了解并同意放弃对这方面有不明及误解权利。我方将接收并遵守招标文件所要求各项条款。一旦我方中标，我方确保在收到中标通知书后天开始设计，并确保在协议签署后日历天内完成全部设计工作；一旦我方中标，我方将派出_____________（注册建筑师姓名）注册建筑师作为本工程设计项目责任人。我方承诺在本投标文件使用期内，本投标文件对我方含有约束力，并随时接收中标。除非另外达成协议并生效，你方中标通知书和本投标文件将组成约束我们双方协议。我方金额为人民币元投标确保金已经以要求方法递交。在此我方郑重承诺：我方将按业主要求提供高质量后续服务。投标人法定代表人：（签字或盖章）或其授权委托代理人：（签字）姓名：（印刷体）投标人：（加盖单位公章）地址：（包含电话、电传、传真号）银行账号：（包含开户行地址、电话、传真号）日期：年月日

附件1-1开标一览表开标一览表项目名称：