私人承包建设合同范本

私人承包建设合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签署日期：[填写合同签署日期]甲方（以下简称“承包人”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“发包人”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方承包建设乙方项目事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程预算：[填写工程预算]第二条合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为[填写合同总价]，大写：[填写合同总价大写]。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签署后[填写天数]日内，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为预付款。（2）工程进度达到[填写比例]时，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为进度款。（3）工程竣工并验收合格后[填写天数]日内，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为尾款。第三条工程质量3.1承包人应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求，确保工程质量。3.2工程质量标准：达到[填写质量标准]。3.3工程验收：工程完成后，由双方共同组织验收，验收不合格的，承包人应负责无偿修复直至验收合格。第四条工程进度4.1承包人应按照合同约定的工期完成工程，工期延误应按约定承担违约责任。4.2工程进度计划：详见附件。第五条违约责任5.1承包人未按照约定完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]。5.2发包人未按照约定支付价款，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式为：[填写滞纳金计算方式]。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写有效期]。7.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。8.1本合同附件包括：[填写附件名称]。8.2附件与本合同具有同等法律效力。甲方（承包人）：[填写甲方全称]乙方（发包人）：[填写乙方全称]授权代表：[填写授权代表姓名]授权代表：[填写授权代表姓名]签订日期：[填写签订日期]注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签署日期：[填写合同签署日期]甲方（以下简称“承包人”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“发包人”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]丙方（以下简称“第三方”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并考虑到丙方作为第三方专业机构的介入，就甲方承包建设乙方项目事宜，达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对甲方施工过程进行质量监督、进度控制以及成本审核。1.2丙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求。1.3丙方对工程的监督和审核意见具有决定性作用，甲乙双方应给予充分尊重和执行。第二条甲方权益保障2.1甲方权益的主导地位：本合同的履行以保障甲方权益为优先，甲方有权就合同履行情况对乙方进行监督和指导。2.2甲方权利的扩大：甲方有权根据工程进度和质量情况，要求乙方支付相应进度款和质量保证金。2.3甲方利益的多样化：甲方有权要求丙方提供工程进度、质量及成本的详细报告，以便甲方实时掌握工程情况。第三条乙方的义务及限制3.1乙方应严格按照甲方的要求和技术标准，完成工程建设。3.2乙方应接受丙方的监督和检查，对丙方提出的整改意见及时进行整改。3.3乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方承担因此造成的一切损失。第四条合同价格及支付4.1双方确认，本工程合同总价为[填写合同总价]，大写：[填写合同总价大写]。4.2合同价款支付方式如下：（1）合同签署后[填写天数]日内，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为预付款。（2）工程进度达到[填写比例]时，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为进度款。（3）工程竣工并验收合格后[填写天数]日内，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为尾款。第五条工程质量及验收5.1承包人应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求，确保工程质量。5.2工程质量标准：达到[填写质量标准]。5.3工程验收：工程完成后，由双方共同组织验收，验收不合格的，承包人应负责无偿修复直至验收合格。第六条工程进度及违约责任6.1承包人应按照合同约定的工期完成工程，工期延误应按约定承担违约责任。6.2工程进度计划：详见附件。6.3违约责任：如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写有效期]。8.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。9.1本合同附件包括：[填写附件名称]。9.2附件与本合同具有同等法律效力。甲方（承包人）：[填写甲方全称]乙方（发包人）：[填写乙方全称]丙方（第三方）：[填写第三方全称]授权代表：[填写授权代表姓名]授权代表：[填写授权代表姓名]授权代表：[填写授权代表姓名]签订日期：[填写签订日期]注：本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。总结：第三方介入的意义和目的在于通过独立的监督和审核，确保工程质量、进度和成本的合规性，从而保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于通过明确甲方的权益保障和违约责任，确保乙方按照甲方的要求和技术标准完成工程建设，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签署日期：[填写合同签署日期]甲方（以下简称“发包人”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“承包人”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]丙方（以下简称“第三方”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并考虑到丙方作为第三方专业机构的介入，就乙方承包建设甲方项目事宜，达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对乙方施工过程进行质量监督、进度控制以及成本审核。1.2丙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求。1.3丙方对工程的监督和审核意见具有决定性作用，甲乙双方应给予充分尊重和执行。第二条乙方权益保障2.1乙方权益的主导地位：本合同的履行以保障乙方权益为优先，乙方有权就合同履行情况对甲方进行监督和指导。2.2乙方权利的扩大：乙方有权根据工程进度和质量情况，要求甲方支付相应进度款和质量保证金。2.3乙方利益的多样化：乙方有权要求丙方提供工程进度、质量及成本的详细报告，以便乙方实时掌握工程情况。第三条甲方的义务及限制3.1甲方应严格按照乙方的要求和技术标准，完成工程建设。3.2甲方应接受丙方的监督和检查，对丙方提出的整改意见及时进行整改。3.3甲方在合同履行过程中，如发生违约行为，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方承担因此造成的一切损失。第四条合同价格及支付4.1双方确认，本工程合同总价为[填写合同总价]，大写：[填写合同总价大写]。4.2合同价款支付方式如下：（1）合同签署后[填写天数]日内，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为预付款。（2）工程进度达到[填写比例]时，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为进度款。（3）工程竣工并验收合格后[填写天数]日内，发包人向承包人支付合同总价[填写比例]作为尾款。第五条工程质量及验收5.1承包人应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求，确保工程质量。5.2工程质量标准：达到[填写质量标准]。5.3工程验收：工程完成后，由双方共同组织验收，验收不合格的，承包人应负责无偿修复直至验收合格。第六条工程进度及违约责任6.1承包人应按照合同约定的工期完成工程，工期延误应按约定承担违约责任。6.2工程进度计划：详见附件。6.3违约责任：如发包人未按约定支付价款，乙方有权要求发包人支付违约金，违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写有效期]。8.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。9.1本合同附件包括：[填写附件名称]。9.2附件与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：[填写甲方全称]乙方（承包人）：