苗圃种植施工合同签订判决书购买

苗圃种植施工合同签订判决书购买合同编号：__________鉴于种植方拥有位于__________的苗圃，计划进行种植施工，为确保工程质量、安全及合同履行，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________苗圃种植施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：主要包括__________等。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：__________、__________、__________等。2.3合同价格采取固定价格方式，合同履行过程中，如遇人工、材料等成本变动，双方另有约定的，按约定执行。第三条合同履行3.1施工方应按合同约定的内容、质量标准、施工进度和施工安全要求完成施工。3.2种植方应提供施工所需的基础设施、场地、水源、电源等，并确保施工期间的畅通和安全。3.3种植方应按合同约定支付合同价款，包括但不限于预付款、进度款、尾款等。3.4双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，种植方应支付合同尾款。第四条合同价款的支付4.1种植方在合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%。4.2施工方完成合同约定的进度后，种植方支付进度款，支付进度款的比例为合同总价款的____%。4.3工程验收合格后，种植方支付合同尾款。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金为本合同总价款的____%。5.2因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.苗圃种植施工项目设计方案2.苗圃种植施工项目施工图纸3.苗圃种植施工项目工程量清单4.苗圃种植施工项目材料及设备明细表5.苗圃种植施工项目施工组织设计6.苗圃种植施工项目安全生产预案7.苗圃种植施工项目质量保证措施8.苗圃种植施工项目进度计划9.苗圃种植施工项目合同价款支付明细表10.苗圃种植施工项目验收标准及方法二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定的内容、质量标准、施工进度和施工安全要求完成施工的，视为违约。2.种植方未按合同约定支付合同价款的，视为违约。3.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。4.因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.苗圃种植施工项目：指在苗圃内进行植物种植及相关设施建设的工程。2.合同总价款：指双方约定的完成本工程所需支付的全部费用。3.违约责任：指合同一方或双方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。4.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。必要时，根据延误原因，施工方应支付相应的违约金。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，必要时剥离不合格部分，重新施工。双方可共同委托第三方进行质量检测，确保工程质量。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的支付方式和时间履行支付义务。如有争议，可通过协商解决，或向人民法院提起诉讼。4.不可抗力事件：解决办法：双方及时沟通，根据不可抗力事件的性质和影响，协商调整合同履行方案或终止合同。五、所有应用场景：本合同适用于苗圃种植施工项目的建设，包括各类植物的种植、