建筑安装工程施工合同范例

建筑安装工程施工合同范例合同编号：__________建筑安装工程施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备进行本工程所需的资质和技术能力，愿意承担本工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，决定签订本合同，共同完成本工程。第一条工程内容1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于建筑物的给排水系统、供电系统、通风空调系统、消防系统、通信系统等安装工程。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括施工方按照本合同约定完成全部工程内容所需的材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不因材料价格波动、政策调整等原因进行调整。第三条合同工期3.1本工程的合同工期为____天。3.2施工方应按照双方约定的施工计划和进度安排，确保本工程按期完工。3.3因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求，保证工程质量。4.2工程质量应达到合格标准，并通过相关验收部门的验收。4.3施工方应对工程质量承担永久责任。第五条付款方式5.1本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间双方另行协商确定。5.2业主按照本合同约定的付款比例和时间向施工方支付合同价款。5.3施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付。第六条违约责任6.1施工方未按照本合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.2业主未按照本合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。6.3双方因履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应保持理智，不得损害对方合法权益。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料合格证和检测报告4.工程验收标准和验收规范5.施工许可证和相关批准文件6.工程量清单和报价单7.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合验收标准，视为违约。2.业主未按照合同约定支付合同价款，或延迟支付，视为违约。3.双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程并进行支付。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成工程施工。3.工程：指合同中约定的建筑安装工程施工内容。4.合同价款：指双方约定的工程施工的总价。5.合同工期：指双方约定的工程施工完成的时间。6.质量标准：指工程施工应达到的国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应问题、不可抗力等。解决办法：协商调整施工计划，顺延工期，增减费用。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，重新验收，赔偿损失。3.支付纠纷：原因：工程量争议、进度不符、业主资金问题等。解决办法：依据工程量清单和付款条款协商解决。4.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。解决办法：友好协商，协商不成依法解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建