建筑模板施工合同条款范本模板

建筑模板施工合同条款范本模板合同编号：__________鉴于甲方为进行某项工程建设，需要乙方提供建筑模板施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条模板施工范围及要求2.1乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行模板施工。2.2乙方应保证模板的施工质量，确保模板结构安全、稳定，满足甲方和使用方的要求。2.3乙方应按照合同约定的时间完成模板施工，并承担由于自身原因导致工期延误的责任。第三条合同价格及支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方按照双方约定的付款方式及时支付乙方合同款项。3.3乙方开具符合国家法律法规规定的发票。第四条合同的履行4.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工方案等技术资料，并保证资料的合法性、有效性和完整性。4.2乙方应按照合同约定进行模板施工，并保证施工质量。4.3双方应积极协调，解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成模板施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。5.2甲方未按照约定支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。5.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担由此产生的费用。5.4由于乙方原因导致工程质量问题、安全事故的，乙方应承担由此产生的费用。第六条争议解决6.1对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同款项支付完毕之日终止。7.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程量清单5.付款凭证6.验收报告7.安全事故报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成模板施工，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同款项，视为违约。3.乙方未保证施工质量，导致工程质量问题，视为违约。4.乙方未保证模板结构安全、稳定，导致安全事故，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工图纸、施工方案等技术资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑模板施工合同：指甲方为进行工程建设，委托乙方提供建筑模板施工服务的合同。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。3.滞纳金：指甲方未按约定时间支付合同款项，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。4.工程验收：指对乙方完成的建筑模板施工工程进行质量、安全等方面的检查、评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方因自身原因导致工期延误，应与甲方协商调整工期，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方未保证施工质量，导致工程质量问题，应负责修复，并承担修复费用。3.安全事故：乙方未保证模板结构安全、稳定，导致安全事故，应承担相应责任，并报告有关部门。4.付款纠纷：甲方未按照约定支付合同款项，乙方可以与甲方协商解决，必要时可依法维权。五、所有应用场景：1.甲方