电梯井施工合同范本样本

电梯井施工合同范本样本合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行电梯井的施工，为确保双方的权利和义务，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：电梯井的施工，包括但不限于土建、安装、调试、验收等。第二条合同价格2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价包含：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更。第三条合同的履行3.1乙方向业主承诺，施工过程中严格遵循国家相关法律法规、行业标准及规范，确保工程质量。3.2乙方应按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。3.4乙方应按照约定的质量标准完成施工。工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期责任。第四条付款方式及时间4.1本合同的付款分为三个阶段：预付款、进度付款和验收付款。4.2预付款：合同签订后，业主支付合同总价款的30%作为预付款。4.3进度付款：工程进度达到约定的比例后，乙方提交进度付款申请，业主支付相应款项。4.4验收付款：工程验收合格后，业主支付剩余的70%款项。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定的工期完成施工，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。5.2乙方如未按照约定的质量标准完成施工，应承担重新施工的一切费用，并支付相应的违约金。5.3任何一方违反合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1本合同的解释权归双方共同所有。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯井施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，负责本工程电梯井的施工，包括但不限于土建、安装、调试等工作。1.4工程质量标准：本工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。2.3乙方完成工程后，应向甲方提供正式的工程结算报告，双方按照约定进行工程结算。三、合同工期3.1合同约定的工期为：__________天。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：__________。3.3甲方如因自身原因导致工程延期，应承担由此增加的费用，并向乙方支付延期违约金，违约金计算方式为：__________。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）负责办理本工程的相关审批手续，提供施工场地。（2）按照约定支付工程进度款和结算款。（3）提供乙方施工所需的水、电、通讯等基础设施。（4）协助乙方处理工程中的突发事件，确保工程顺利进行。4.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定，按时完成工程，并保证工程质量。（2）遵守国家及行业相关法律法规，严格执行安全生产规定。（3）承担自身原因导致的工程延期和质量问题，并承担相应责任。（4）按照甲方要求，提供相关工程资料和验收报告。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电梯井施工设计图纸2.施工方案和施工计划3.施工人员名单和资质证书4.施工材料明细表和合格证书5.施工安全措施和应急预案6.工程验收标准和验收报告7.付款凭证和进度报告8.违约金计算公式和违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.工期延误：未按约定时间完成施工，超出合同约定的工期。2.工程质量不达标：未达到合同约定的质量标准，工程验收不合格。3.安全事故：在施工过程中发生的安全事故，造成人员伤亡或财产损失。4.未按约定支付款项：业主未按约定时间支付预付款、进度付款或验收付款。5.其他违约行为：违反合同约定的其他条款。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行电梯井施工的业主。2.乙方：指承担电梯井施工的施工方。3.工期：指合同约定的完成施工的时间。4.工程质量：指施工过程中遵循的国家相关法律法规、行业标准及规范。5.违约金：指因违约行为而需要支付的赔偿金。6.工程验收：指对完成的电梯井施工进行检查，以确认是否达到合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保人员、材料和设备的及时到位。2.工程质量问题：加强质量管理和监督，定期进行质量检查和验收。3.安全事故：加强施工现场安全管理，定期进行安全教育和培训，严格执行安全规定。4.付款问题：双方约定明确的付款时间和方式，确保按时支付款项。5.合同争议：及时沟通和协商，争取友好解决争议，如协商不成可依法解决。五、所有应用场景：1.适用于电梯井的施工工程。2.适用于需要明确双方权利和义务的电梯井施工合同。3.适用于规范电梯井施工过程和质量标准。4.适用于约定工期、付款方式和违约责任等方面的合同条款。5.适用于各类电梯井施工项目，包括住宅、商业和公共建筑等。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算书和报价单3.工程进度计划和施工组织设计4.安全生产管理制度和应急预案5.质量检验标准和方法6.相关审批手续和施工许可证7.工程验收报告和结算资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或结算款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，视为违约。3.甲方未提供施工场地、基础设施或办理相关审批手续，视为违约。4.乙方未遵守国家及行业相关法律法规，视为违约。5.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同签订、履行、变更、解除和终止等法律关系。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工、质量安全、工程验收等法律关系。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定或法定标准向另一方支付的赔偿金。4.安全生产：指在施工过程中，为确保人员安全和工程质量，采取的各种措施和规定。5.质量标准：指国家及行业规定的工程质量要求，包括材料、结构、功能等方面的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况调整工期和违约金。2.工程质量问题：发现质量问题，应及时停工整改，并根据实际情况追究责任。3.支付纠纷：双方应严格按照合同约定履行支付义务，如有争议，可寻求法律途径解决。4.合同变更：如合同内容发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容和要求。5.争议解决：双方在履行