道路基础施工合同格式

道路基础施工合同格式合同编号：__________道路基础施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为道路基础施工项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；2.乙方为具备道路基础施工资质和经验的专业施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同，共同完成道路基础施工项目。第一条合同范围与内容1.1本合同的道路基础施工项目范围包括但不限于：（1）道路路基施工；（2）道路排水工程；（3）道路路面施工；（4）道路附属设施施工。1.2乙方应按照甲方的要求，完成上述范围内的施工任务，并保证施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。第二条合同价格与支付2.1本合同的道路基础施工项目总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照下列付款方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。2.3乙方应提供合法的发票，甲方按照发票金额进行支付。第三条施工期限3.1本合同约定的道路基础施工项目施工期限为______天。3.2乙方应当按照约定的施工期限完成施工任务，如有特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条施工质量与标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，保证施工质量。4.2乙方应确保施工过程中安全无事故，遵守安全生产规定，确保人员安全。4.3工程验收合格标准：（1）工程质量符合国家相关法律法规和行业标准；（3）甲方认可的验收机构出具的验收报告。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3双方违反本合同其他约定的，应当承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.设计图纸和技术规范4.施工方案和安全措施5.工程量清单6.材料供应合同7.设备租赁合同8.劳动力供应合同9.质量保修书10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付合同价款的，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准的，属于违约行为。4.乙方施工过程中发生安全事故，未遵守安全生产规定的，属于违约行为。5.甲方未提供施工所需场地的，属于违约行为。6.甲方未提供施工所需原材料、设备的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指道路基础施工项目的业主。2.乙方：指承担道路基础施工任务的专业施工单位。3.合同价款：指双方约定的道路基础施工项目的总价。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.施工期限：指双方约定的完成道路基础施工项目的时间。6.施工质量：指道路基础施工项目符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到支付问题，乙方应提供合法的发票，甲方按照发票金额进行支付。3.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，直至达到约定的质量标准。4.遇到安全事故问题，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。5.遇到合同纠纷问题，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为道路基础施工项目的业主，乙方为具备道路基