苗圃施工合同范本

苗圃施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余款项在工程保修期满后一次性支付给乙方。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应承担返工费用，并支付甲方因此造成的损失。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此给甲方造成的损失。第五条保密条款5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。5.2乙方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应支付乙方滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。6.3双方其他违约行为按照相关法律法规和合同约定处理。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.苗圃施工合同文本2.工程设计图纸3.工程预算清单4.工程进度计划5.质量验收标准6.保密协议7.违约金计算公式8.法律法规及相关标准文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，认定标准为合同约定的工期届满乙方未能完工。2.乙方工程质量不符合约定，认定标准为国家相关质量检验标准或合同约定的质量要求。3.甲方未按照约定支付合同价款，认定标准为合同约定的付款日期届满甲方未支付。4.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等保密信息，认定标准为相关信息被第三方知悉。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.苗圃施工合同：指甲方委托乙方进行苗圃建设施工，乙方承担施工义务的合同。2.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。3.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动关系的法律。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。6.质量验收：指对施工完成的工程进行质量检查、评定，以确定其是否符合合同约定的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，协商确定合理的工期延期，并根据延期天数计算违约金。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责修复，修复后重新验收，验收合格后继续施工。3.合同价款支付纠纷：解决办法：按照合同约定的付款条款进行支付，如有争议，可协商解决或依法解决。4.保密信息泄露：解决办法：立即采取补救措施，如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.其他问题的解决：解决办法：根据合同约定和相关法律法规，双方协商解决或依法解决。五、所有应用场景：1.甲方为苗圃建设项目的业主，乙方为具有施工资质的承包商。2.甲方需要乙方按照约