钢结构项目承包合同修改稿新

钢结构工程承包协议工程名称：长武会议楼工程地址：长武县亭口镇西源村发包人：杨昌利承包人：陕西精工钢结构有限责任公司签订日期：2023年7月5日签订地点：陕西省咸阳市武功县工业（台资）园区园区三路钢结构工程承包协议甲方（发包方）：法定代表人：地址：乙方（承包方）：法定代表人：地址：为明确甲乙双方在履行钢结构工程建设过程中的权利、义务，经双方和谐协商后，一致批准签订本协议，以此遵照执行。工程概况1、工程名称：xxxxxxxx；2、工程地点：xxxxxxxx；3、工程价款及承包内容：3.1xxxxxx（人民币大写：）（税前价）3.2乙方的施工涉及制作、安装及施工等所有内容。制作、安装并进行施工内容为：主钢架、屋面檩条、屋面板、天沟、屋面板配件、地脚锚栓、钢构附件、并包含钢构运费、钢构安装费、彩板运费、彩板安装费等施工图纸及报价清单范围内钢结构工程所有的费用。乙方施工提供的材质符合国家级行业标准,如提供不合格产品,一经发现须承担协议项下违约责任.4、xxxxxx工程总金额：万元整（人民币大写：）（税前价）承包形式：大包协议：甲方以包工包料形式将协议拟定的工程承包给乙方。工程承包价：（大写）人民币壹拾柒万元整，即（小写）17万¥元（税前价）。乙方须具有符合施工协议资质的单位，其提供的资料须真实。本协议文献组成本协议书行业标准、规范及有关技术文献；经双方确认的工程设计依据、设计方案图、施工图纸；经双方确认的有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的文献。工程价款的支付与结算：1、协议签订后当日内，甲方应支付乙方协议总价的30％，计（大写）人民币元整,（小写：万元）协议生效。2、主钢构件进场甲方应支付乙方协议总价的30％，计（大写）人民币元整,（小写：万元）3、钢构主体安装完毕后，甲方应支付乙方协议总价的30％，计（大写）人民币元整,（小写：万元）4、工程竣工后，甲方收到乙方竣工验收申请报告书3日内，经甲方验收合格后支付乙方协议总价的17%，计（大写）人民币元整（小写：万元）；5、质保期一年。6、协议期内，假如工程发生设计变更时，应按实际发生增减的工程量调整上述协议总价金额。第四条、工程质量1、本工程的质量标准为合格。2、乙方应提供钢构件主体工程的自检报告及竣工资料四套。3、钢构件表面油漆因乙方在运送、安装过程中发生的局部损失，由乙方负责现场修复。第五条、工期：共计xx日1、完毕xxxxxx协议内所有工程工期为:x天。2、工期顺延；A、工程安装期间出现不可抗力因素：风雨天气、自然灾害、政府行政干涉。B、因施工现场不能满足钢结构安装作业“三通一平”等基本条件时；C、在施工过程中一周内连续停水、停电累计超过8小时；D、甲方驻现场工地代表或监理工程师无端迟延办理签证手续；E、甲方未按协议约定期期支付工程款时；F、工程发生设计变更时；G、其他非乙方责任引起的工程停工，涉及因甲方土地、工程报建等手续不完整及其他非乙方责任导致工程相关主管部门勒令停工的或应由甲方负责协调的工程所在地群众干扰因素导致停工的等。因甲方因素导致工程半途停建，缓建或由于规定变更设计而导致的停工、返工，同时顺延相应的工期。H、乙方在以上情况发生后3天内，以书面形式向甲方提出报告，乙方应尽量减少不可抗力导致的损害范围的扩大，双方根据不可抗力导致的影响拟定工期顺延的时间。第六条、工程管理乙方任命的驻工地代表为xxxxx；（附件三）身份证号：xxxxxxxxxxxx住址：xxxxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxxx乙任命的驻工地代表负责代表乙方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等书据及办理工程相关事宜，一经其签署的所有书面据具有法律效力，未经甲方书面批准,乙方不得更换其驻工地代表，特殊因素须更换代表，乙方须提前五天书面告知甲方，经甲方书面批准且新代表应当具有相关资质，须全面履行本协议义务。第七条、工程设计变更1、经确认的设计施工图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据。2、甲方提出设计变更时，乙方予以执行变更。第八条、工程验收及竣工结算钢结构工程竣工验收，以施工图纸、设计说明、技术交底纪要、设计更改告知、国家现行的施工验收规范和质量检查标准为依据。乙方须对工程的质量负责。乙方在工程竣工后应及时向甲方报送工程竣工验收报告，甲方如无端拒绝接受报送工程竣工验收报告的，自乙方报送之日起七日后，视为工程竣工验收报告已被认可；甲方应在收到竣工验收报告后七日内完毕验收工作，若甲方逾期不组织验收的，可视为工程竣工验收报告已被认可，同时不影响工程款支付义务的履行。当本工程无甲方确认的任何变更时，则以本协议书上的价款进行竣工结算。如有变更则按经甲方确认的变更增长或减少。6、工程竣工验收通过，乙方报送竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程经验收合格甲方履行完付款义务后，由乙方提供工程的质量资料。第九条、工程安全工程施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规程，导致人员伤亡的或在建工程损坏的，其责任由乙方承担。乙方应根据《建筑法》及相关法规规定，为现场从事钢构安装作业的相关人员保障风险防范。乙方应对其人员加强安全教育，如在施工过程中由于乙方自身责任导致人员伤亡或由乙方人员导致损害别人的由乙方负责。第十条、工程质量保修乙方应向甲方提供工程资料服务，保修时间为壹年，自本钢结构工程竣工验收合格之日（或未经验收但实际使用之日）起开始计算：保修期间内如因乙方材料或施工技术质量问题所导致工程损坏，由乙方无偿修复，但如因甲方或第三人使用不妥或周边环境改变及不可抗力所导致的工程损坏，责任由甲方承担，乙方可有偿修复。乙方接到甲方维修告知7日内须到场及时维修,维修后符合使用目的和国家标准.第十一条、违约责任因乙方工程质量不符合设计,甲方规定及国家相关标准的，乙方负责无偿修理，由此导致的停工窝工损失由乙方自行承担，导致工期迟延的，乙方承担协议项下违约责任,如乙方导致的质量问题属于实质性违约,即影响到乙方的正常使用或危机人身及财产安全的,甲方可以解除协议并规定乙方返还已付工程款。第十二条、纠纷解决办法因履行本协议出现纠纷，双方应和谐协商，协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条、附则：本协议书一式肆份，甲乙方各执贰份，每份都具有同等的法律效力。本协议书经双方代表签字并加盖公章后生效。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充