煤仓施工合同范例参考

合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为煤仓施工项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方煤仓施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________煤仓施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于煤仓的设计、施工、验收、保修等。二、合同价格2.1本合同的总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、施工机具、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：________元整（小写）：_________元；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。三、工期3.1乙方向甲方承诺，煤仓施工项目自合同签订之日起，共计__个月完成。3.2乙方应按照甲方的要求，提前向甲方提交施工进度计划，并严格按照计划执行。3.3乙方如因特殊情况需延长工期，应提前__天向甲方申请，并征得甲方同意。四、质量标准4.1乙方向甲方承诺，煤仓施工项目应严格按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工。4.2工程验收标准：工程质量应达到国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.3乙方应承担工程质量责任的修复、加固、返工等费用。五、保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的工期、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.煤仓施工设计图纸2.工程量清单3.材料及设备采购清单4.施工组织设计5.施工进度计划6.工程验收标准和方法7.保密协议8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.乙方未按照约定的质量完成工程，认定为违约行为。3.甲方未按照约定时间支付工程款，认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件或材料，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑法律法规。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。4.滞纳金：指一方未按照约定时间支付款项，按照约定向另一方支付的违约金。5.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确定是否符合合同约定和国家标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误问题，乙方应立即与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的修复、加固、返工等费用。3.遇到甲方支付工程款延误问题，乙方可与甲方沟通，催促支付，如甲方仍不支付，可依法向法院提起诉讼。4.遇到合同争议，双方可通过友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为煤仓施工项目的业主，乙方为具备相关资质