下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延误的合同纠纷处理流程合同编号:__________甲方:__________乙方:__________第一条定义1.1工期延误:指项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。1.2合同纠纷:指双方在履行合同过程中,因对合同条款、履行情况等产生分歧而引发的争议。第二条工期延误的责任认定2.1甲方责任导致的工期延误:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等;(2)甲方未按照合同约定支付工程进度款;(3)甲方变更设计、工程量等原因导致的工期延误。2.2乙方责任导致的工期延误:(1)乙方未按照合同约定施工,导致工程进度滞后;(2)乙方擅自停工、歇工;(3)乙方施工质量不符合合同约定,导致工程返工、维修。第三条工期延误的处理流程3.1甲方责任导致的工期延误:(1)乙方应当在工期延误发生后及时书面通知甲方;(2)甲方应当在收到通知后______日内核实情况,并根据实际情况采取措施解决问题;(3)甲方未能在规定时间内解决问题,导致工期进一步延误的,乙方有权要求甲方支付违约金,具体金额按照合同约定计算。3.2乙方责任导致的工期延误:(1)甲方应当在工期延误发生后及时书面通知乙方;(2)乙方应当在收到通知后______日内核实情况,并根据实际情况采取措施解决问题;(3)乙方未能在规定时间内解决问题,导致工期进一步延误的,甲方有权要求乙方支付违约金,具体金额按照合同约定计算。第四条违约金的计算4.1工期延误违约金按照合同约定的违约金计算方式进行计算,包括但不限于:(1)按照每日工程进度款的比例计算;(2)按照合同总金额的比例计算。4.2甲方、乙方均有权依据本合同约定,要求对方支付违约金。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;5.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至项目竣工验收合格之日止;6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;6.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.项目合同协议2.设计图纸和技术规范3.工程量清单4.施工计划和进度表5.材料设备供应合同6.工程质量验收标准7.支付凭证和进度款支付协议8.违约金计算公式和相关协议9.争议解决协议10.补充协议二、违约行为及认定:1.甲方责任导致的工期延误:未按约定提供施工场地、施工条件、材料设备等。未按约定支付工程进度款。变更设计、工程量等原因导致的工期延误。2.乙方责任导致的工期延误:未按约定施工,导致工程进度滞后。擅自停工、歇工。施工质量不符合合同约定,导致工程返工、维修。三、法律名词及解释:1.工期延误:指项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。2.合同纠纷:指双方在履行合同过程中,因对合同条款、履行情况等产生分歧而引发的争议。3.违约金:指一方未履行合同约定的义务,按照合同约定向对方支付的赔偿金。4.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定提供施工场地、施工条件、材料设备等:及时书面通知甲方,要求其在规定时间内解决问题。若甲方未能解决问题,乙方有权要求甲方支付违约金。2.甲方未按约定支付工程进度款:及时书面通知甲方,要求其在规定时间内支付。若甲方未能支付,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。3.乙方未按约定施工,导致工程进度滞后:及时书面通知乙方,要求其在规定时间内整改。若乙方未能整改,甲方有权要求乙方支付违约金。4.乙方擅自停工、歇工:及时书面通知乙方,要求其恢复施工。若乙方未能恢复施工,甲方有权要求乙方支付违约金。5.乙方施工质量不符合合同约定,导致工程返工、维修:及时书面通知乙方,要求其在规定时间内整改。若乙方未能整改,甲方有权要求乙方支付违约金。五、所有应用场景:1.建筑工程施工合同。2.工程设计、材料设备采购合同。3.工程监
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 金属容器产业革新
- 海洋旅行的未来展望
- 介绍动物猫课件
- 2024年湖北客运从业资格证考试模拟考试题
- 2024年遂宁小型客运从业资格证2024年考试题
- 2024年云南客运资格证试题及答案选择题
- 2024年白山道路客运输从业资格证仿真考试题库
- 邢台市沙河市2025届六上数学期末质量跟踪监视试题含解析
- 2024年安徽客运驾驶员考试题目及答案
- 2024年湖州驾校资格证模拟考试题
- 劳动教育智慧树知到答案章节测试2023年温州医科大学
- 成熙英语中级班听力脚本新版
- 中建钢结构施工项目安全生产管理手册
- GB/T 23806-2009精细陶瓷断裂韧性试验方法单边预裂纹梁(SEPB)法
- 美国租房合同样本(中英文)
- 精美艺术设计PPT模板
- 压力容器年度检查报告参考
- 我爱我的祖国-课件
- 中职《体育与健康》课程标准
- 药物代谢和CYP酶
- 2.0MWp屋顶太阳能分布式光伏发电项目监理大纲2
评论
0/150
提交评论