沥青路面改造施工合同

沥青路面改造施工合同合同编号：__________沥青路面改造施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备完成上述工程的能力和经验；3.双方希望通过本合同明确双方的权利和义务。基于上述情况，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：沥青路面改造施工1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含工程设计、施工、材料、设备、人工、管理、税费等一切费用。2.3合同价格不再调整，除非双方另有约定。第三条合同履行3.1施工方的义务：（1）按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，完成工程的施工；（2）负责工程的设计、材料采购、设备租赁、人员配置等；（3）确保工程安全，遵守国家安全生产法律法规，严格按照施工方案施工；（4）负责工程验收、保修等工作；（5）向业主提供工程进度报告和工程相关资料。3.2业主的义务：（1）按照本合同约定的时间、金额支付合同价款；（2）协助施工方完成工程所需的审批、验收等手续；（3）提供施工场地、临时设施等；（4）负责现场安全保障，确保施工人员的人身安全；（5）按时提供施工所需的设计文件、技术要求等相关资料。3.3工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计______天。3.4工程进度：按照双方约定的工程进度计划进行施工。3.5工程验收：工程完成后，由业主组织验收，施工方予以配合。验收合格的，双方办理验收手续，并支付剩余合同价款。验收不合格的，施工方负责整改，直至达到验收标准。第四条合同价款支付4.1本合同价款分三次支付：（1）合同签订后______天内，支付合同总价款的______%；（2）工程进度达到______%后，支付合同总价款的______%；（3）工程验收合格并办理验收手续后，支付剩余的合同总价款。4.2每次支付合同价款时，业主有权根据工程实际进度、质量等情况，按照双方约定的比例扣除应支付的价款。4.3施工方开具合法的税务发票，业主按照约定时间支付合同价款。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，业主有权要求施工方支付违约金，并按照实际损失赔偿。5.3业主未按照约定的时间、金额支付合同价款的，施工方有权要求业主支付违约金，并按照实际损失赔偿。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工方案3.材料采购合同4.设备租赁合同5.人员配置表6.安全生产管理制度7.工程验收报告8.保修条款9.税务发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，视为违约。2.施工方未按照本合同约定的义务提供工程进度报告和工程相关资料的，视为违约。3.业主未按照约定的时间、金额支付合同价款的，视为违约。4.业主未按照约定提供施工场地、临时设施等的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.工程：指沥青路面改造施工项目。4.合同价款：指双方约定的工程总价款。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。6.保修：指施工方对工程在一定期限内出现的质量问题负责修复。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工程进度计划，根据实际情况顺延工期。2.工程质量问题：施工方负责整改，直至达到验收标准。3.合同价款支付纠纷：双方查阅合同条款，按照约定支付合同价款。4.施工安全事故：施工方立即采取措施处理事故，保障人员安全，并承担相应责任。5.设计变更：双方协商确定设计变更内容，并按照约定调整合同价款。五、所有应用场景：1.沥青路面改造施工项目。2.适用于甲方为业主，乙方为施工方