2024版建设工程施工合同示例范本

编号：__________2024版建设工程施工合同示例范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同示例范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模及范围2.3工程地点2.4工程目标及关键节点第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度3.4发票开具及税务事项第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2施工标准及规范4.3质量保证及验收4.4质量争议的处理第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误及延长5.3工程提前完成奖励5.4工期争议的处理第六章：施工安全与环保6.1安全生产责任6.2安全施工措施6.3环境保护要求6.4安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料供应及质量要求7.2设备供应及安装7.3材料与设备验收7.4材料与设备争议的处理第八章：变更与调整8.1合同变更条件8.2变更程序8.3变更费用及赔偿8.4变更争议的处理第九章：违约责任9.1违约行为及责任9.2违约赔偿方式及金额9.3违约争议的处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构及地点10.3诉讼管辖法院10.4争议解决时间限制第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的义务履行第十二章：一般条款12.1信息的保密性12.2法律适用及争议解决12.3合同的修改与补充12.4合同解除及无效第十三章：附件13.1合同附件清单13.2相关文件及资料第十四章：其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释权14.3合同的签订地点及日期14.4合同的副本数量及分发合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义工程：指本合同项下乙方承担施工的工程，具体工程名称、地点、规模等详见第二章工程概况。第二章：工程概况2.1工程简介工程简介：本工程为（工程名称），工程地点位于（具体地址），工程内容包括（具体工程内容）。2.2工程规模及范围工程规模：本工程规模为（规模描述），包括但不限于（具体工程部位和内容）。工程范围：乙方施工范围包括（具体施工部位和内容）。2.3工程地点工程地点：本工程位于（具体地址）。2.4工程目标及关键节点工程目标：乙方应按照本合同约定的时间、质量、安全等标准完成本工程。关键节点：本工程的关键节点为（列出关键节点，如开工、竣工、验收等）。第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价为人名币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格调整机制价格调整：本合同价格在（约定范围内）内不进行调整。3.3支付方式及进度支付方式：甲方按照乙方提交的项目进度报告和实际完成工程量进行支付。支付进度：本合同支付进度分为（几阶段），每阶段支付比例为（百分比）。3.4发票开具及税务事项发票开具：乙方应向甲方开具合法有效的税务发票。税务事项：乙方应依法纳税，如有税务问题，由乙方自行解决。第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量：乙方应按照本合同约定的质量标准完成本工程。质量标准：本工程的质量标准为（国家标准、行业标准或其他标准）。4.2施工标准及规范施工标准：乙方应按照本合同约定的施工标准进行施工。施工规范：本工程的施工规范为（国家标准、行业标准或其他规范）。4.3质量保证及验收质量保证：乙方应在本合同约定的质量保证期限内对工程质量进行保证。验收：本工程验收按照（国家标准、行业标准或其他规定）进行。4.4质量争议的处理质量争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划进度计划：乙方应按照本合同约定的时间节点完成工程进度计划，并报甲方备案。5.2工期延误及延长工期延误：乙方如因故不能按期完成工程，应提前（提前通知时间）通知甲方，并按照甲方要求采取措施。工期延长：如因不可抗力等原因导致工期延长，双方应协商解决。5.3工程提前完成奖励提前完成：如乙方提前完成工程，甲方按照本合同约定给予奖励。5.4工期争议的处理工期争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。第六章：施工安全与环保6.1安全生产责任安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和本合同约定进行安全生产。安全生产责任：乙方应对施工现场的安全生产负全责。6.2安全施工措施安全措施：乙方应制定并落实本工程的安全措施。安全培训：乙方应对施工现场人员进行安全培训。6.3环境保护要求环境保护：乙方应按照国家和地方环境保护法律法规进行施工。环保措施：乙方应制定并落实本工程的环保措施。6.4安全事故处理安全事故：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取措施。安全事故责任：安全事故的责任按照国家和地方的法律法规及本合同约定承担。第八章：变更与调整8.1合同变更条件合同变更：本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更，双方可协商一致进行变更。8.2变更程序变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议：变更协议应明确变更内容、变更价款、变更工期等事项。8.3变更费用及赔偿变更费用：因合同变更产生的费用，双方按照本合同约定分担。赔偿：因合同变更给对方造成损失的，应按照本合同约定进行赔偿。8.4变更争议的处理变更争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。第九章：违约责任9.1违约行为及责任违约行为：双方应严格履行本合同约定，如一方违约，应承担违约责任。违约责任：违约方应按照本合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2违约赔偿方式及金额赔偿方式：违约赔偿方式可采用赔偿金、修复工程等，具体方式由双方协商确定。赔偿金额：违约赔偿金额根据违约程度和损失程度确定，具体金额由双方协商确定。9.3违约争议的处理违约争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构及地点仲裁机构：如选择仲裁解决争议，仲裁机构为（仲裁机构名称）。仲裁地点：仲裁地点为（仲裁地点）。10.3诉讼管辖法院诉讼法院：如选择诉讼解决争议，管辖法院为（诉讼管辖法院）。10.4争议解决时间限制时间限制：双方应在本合同约定的时间内解决争议，逾期未解决的，按照本合同争议解决条款处理。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。生效时间：本合同生效时间为（合同生效日期）。11.2合同变更程序变更程序：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件11.4合同终止后的义务履行终止后的义务：合同终止后，双方应按照本合同约定履行后续义务。第十二章：一般条款12.1信息的保密性保密性：双方应对本合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。保密期限：保密期限为（保密期限）。12.2法律适用及争议解决法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。12.3合同的修改与补充修改补充：本合同的修改和补充应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。12.4合同解除及无效解除无效：本合同在（解除无效条件）时，双方可协商解除或认定无效。第十三章：附件附件清单：本合同附件清单详见附件。相关文件：与本合同有关的其他文件和资料，详见附件。第十四章：其他条款14.1不可抗力不可抗力：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。影响后果：不可抗力事件对合同履行产生影响的，双方应协商解决。14.2合同的解释权解释权：本合同的解释权归（合同解释权归属方）。14.3合同的签订地点及日期签订地点：本合同签订地点为（签订地点）。签订日期：本合同签订日期为（签订日期）。14.4合同的副本数量及分发副本数量：本合同一式（副本数量）份，甲乙双方各执一份。分发：本合同副本由（分发方）负责分发。合同方签字：甲方：（签字）乙方：（签字）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定本工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。条款说明：此条款旨在确保甲方对材料供应商的选择权，以保证材料的质量和供应的稳定性。乙方需遵守甲方的要求，使用指定供应商的材料。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整和改进。条款说明：此条款旨在确保甲方对施工过程的掌控权，以保证工程质量和进度。乙方需接受甲方的监督，并积极配合甲方的要求。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、进度等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更产生的额外费用。条款说明：此条款旨在确保甲方在合同履行过程中的变更权，以适应项目的实际需要。乙方需根据甲方的变更要求进行相应的调整，并承担由此产生的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术成果保护乙方应对在本工程中形成的知识产权和技术成果进行保护，并承担因技术成果泄露产生的责任。条款说明：此条款旨在保护乙方的技术成果和知识产权，防止技术成果的泄露和侵权行为的发生。乙方需对技术成果进行保护，并承担相应的责任。2.2乙方质量自行承担乙方应对本工程的施工质量承担责任。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、赔偿等责任。条款说明：此条款旨在明确乙方对施工质量的责任，以确保工程质量符合合同约定。乙方需对施工质量进行自行承担，并承担因质量问题产生的相关责任。2.3乙方提前完成奖励乙方如提前完成工程，甲方应按照约定给予乙方提前完成奖励。条款说明：此条款旨在激励乙方提前完成工程，以提高工程进度和效率。乙方完成工程的时间提前于合同约定的时间，甲方将按照约定给予乙方提前完成奖励。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的选择甲方和乙方同意选择（中介名称）作为本工程的第三方中介，负责协调双方的关系和解决合同履行过程中的争议。条款说明：此条款旨在引入第三方中介机构，以协助双方进行合同履行和争议解决。甲方和乙方共同选择一个可信赖的中介机构，中介机构将负责协调双方的关系，并协助解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担。条款说明：此条款旨在明确第三方中介费用的承担方式。甲方和乙方根据约定的比例共同承担中介费用，以确保合同履行过程中的顺利沟通和争议解决。3.3第三方中介的决策权第三方中介的决策视为甲方和乙方的共同决策，双方均应严格执行。条款说明：此条款旨在确保第三方中介在合同履行过程中的决策权。第三方中介在协调双方关系和解决争议时，其决策将被视为甲方和乙方的共同决策，双方均应严格执行，以确保合同的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸及设计文件2.材料供应协议3.设备供应及安装协议4.安全生产责任书5.环保措施计划6.质量保证及验收标准7.进度计划及关键节点时间表8.变更协议9.违约责任及赔偿协议10.争议解决及仲裁协议11.合同解除及终止协议12.技术转让协议（如适用）13.知识产权保护协议14.其他双方约定的相关文件及资料二、违约行为及认定：1.工程质量不符合约定2.工程进度严重滞后3.未按照约定提供材料或设备4.未按照约定支付工程款5.未按照约定提供安全生产条件6.未按照约定进行环境保护7.泄露技术成果或商业秘密8.未经同意擅自变更工程内容9.未按照约定履行合同义务10.其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.合同：双方约定的权利和义务关系2.工程：本合同项下的建设项目3.甲方：项目发包方4.乙方：项目承包方5.工程款：甲方支付给乙方的工程费用6.质量：工程符合约定的标准和要求7.进度：工程按照约定的时间节点完成8.安全：工程施工过程中的安全生产9.环保：工程施工过程中的环境保护10.违约：违反合同约定的行为11.赔偿：因违约给对方造成的损失赔偿12.争议：合同履行过程中发生的分歧或纠纷四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：严格按照质量标准和规范进行施工，加强质量监督和验收。2.工程进度问题：制定合理的进度计划，加强进度管理和调整。3.