工程公司施工合同纠纷案例解析

工程公司施工合同纠纷案例解析合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于委托方与承包方就工程项目施工事宜达成一致，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，委托方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条工程进度及质量3.1承包方应按照双方约定的工程进度完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。3.2承包方应保证工程质量，确保工程验收合格。如出现质量问题，承包方应负责修复，并承担由此产生的费用。第四条合同的履行4.1委托方应按照合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或迟延支付。4.2承包方应按照合同约定履行施工义务，不得擅自变更工程内容，如有变更，应与委托方协商一致。4.3双方应共同参加工程验收，验收合格后，双方签署验收报告。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包方如未按照约定完成工程，应按照逾期天数向委托方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=合同总价款×逾期天数×1%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程验收标准5.施工方案6.材料及设备清单7.付款凭证8.验收报告二、违约行为及认定：1.委托方未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金；2.承包方未按约定时间完成工程；3.承包方工程质量不符合约定标准；4.双方未按约定参加工程验收；5.任何一方擅自变更工程内容；6.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及有关法律法规；2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金；3.质量保证金：指为确保工程质量，双方约定保留的一部分价款；4.工程验收：指双方对完成的工程进行检查，确认是否符合约定标准；5.施工义务：指承包方按照合同约定进行施工的义务；6.违约行为：指违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到委托方延迟支付价款：及时与委托方沟通，催促其履行付款义务，必要时可依法申请诉讼或仲裁；2.遇到承包方延期完工：按照合同约定计算逾期违约金，并与承包方协商解决，如协商不成，可依法申请诉讼或仲裁；3.遇到工程质量问题：要求承包方及时修复，并承担修复费用，如承包方拒绝修复，可依法申请诉讼或仲裁；4.遇到合同内容变更：双方协商一致后，签订书面变更协议，明确变更内容、价款及履行期限等；5.遇到争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。五