工程总价包干施工合同模板

工程总价包干施工合同模板合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商具有相关施工资质，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总价：________________（大写：________________）第二条合同范围与包干方式2.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术规范要求，完成工程量清单所列明的全部施工内容。2.2承包商应全面负责工程的人工、材料、设备、施工机具及临时设施等一切费用，并保证工程按时按质完成。2.3工程总价一次性包干，不再就工程量增减、材料价格变动等因素进行调整。第三条合同价格与支付3.1合同价格为：________________（大写：________________）。3.2业主应在合同签订后七个工作日内，向承包商支付合同价格的30%作为预付款。3.3剩余的70%合同价格，业主应在工程验收合格后七个工作日内支付。3.4承包商应按照合同约定的时间和金额，向业主开具正规发票。第四条施工期限4.1承包商应确保工程按照业主要求的工期完成，工期为：________________天。4.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1承包商应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、施工方案和技术规范要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家相关法律法规、施工图纸、施工方案和技术规范要求；（2）工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第六条违约责任6.1承包商如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2业主如违反合同约定，导致工程延期、款项支付等问题，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供工程总价包干施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程内容：（工程主要包括的施工内容）1.4工程规模：（工程的总建筑面积、结构类型等）1.5工程总价：（工程的总造价，以人民币计价）二、合同范围与包干总价2.1乙方承担本合同约定的工程范围内的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰、装修、拆除、修复等工程。2.2乙方按照本合同约定的工程范围和质量标准，完成全部施工任务，并承担相应的质量保证责任。2.3乙方向甲方承诺，本工程的总价包干，即工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，包括但不限于工程材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。三、合同履行3.1甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和尾款。3.2乙方应按照本合同约定的时间节点和质量标准完成工程的相应部分，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.3乙方应严格按照施工组织设计和施工方案进行施工，确保施工安全，防止安全事故的发生。3.4甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.5甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。四、工程质量4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应对其施工的工程质量承担永久责任，工程验收合格后，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后的规定时间内予以修复，并承担由此产生的费用。五、合同价款及支付5.1本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方支付工程进度款的比例为：__________%。5.3甲方支付工程进度款的时间为：__________。5.4工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起__________日内向乙方支付剩余工程价款。5.5甲方逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。六、违约责任6.1乙方未按照本合同约定的时间节点和质量标准完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。6.2甲方未按照本合同约定的时间向乙方支付工程进度款和尾款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款款的__________%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的全部义务之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.技术规范4.工程量清单5.施工进度计划6.付款凭证7.验收报告二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的施工图纸、施工方案和技术规范要求进行施工，导致工程质量不符合约定。2.承包商未按照约定的工期完成工程。3.业主未按照约定的时间和金额支付合同款项。4.业主未按照约定提供施工所需的相关资料和条件。三、法律名词及解释：1.工程总价包干：指承包商按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术规范要求，完成工程量清单所列明的全部施工内容，并全面负责工程的人工、材料、设备、施工机具及临时设施等一切费用，工程总价一次性包干，不再就工程量增减、材料价格变动等因素进行调整。2.工程验收：指业主或者其委托的第三方对承包商完成的工程进行质量、进度等方面的检查、评估和确认。3.违约责任：指合同一方未履行合同约定的义务，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并严格按照计划执行；如需调整进度计划，应提前协商一致。2.工程质量问题：解决办法：及时停工，整改至符合质量要求；必要时，双方可委托第三方检测机构进行检测，并根据检测结果采取相应措施。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间进行支付；如发生付款纠纷，应及时协商解决，必要时可寻求法律途径。4.合同变更：解决办法：双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的设计和施工。2.适用于工程总价包干的施工合同。3.适用于需要明确工程质量、进度、付款等条款的施工合同。4.适用于双方协商一致，需明确违约责任和解决争议方式的施工合同。一、附件列表：1.工程设计文件2.施工组织设计3.施工方案4.工程量清单5.材料合格证6.施工图纸7.工程验收标准8.安全生产管理制度9.环保措施方案10.乙方资质证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间节点和质量标准完成工程的，视为违约。2.甲方未按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和尾款的，视为违约。3.乙方施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方的，视为违约。4.甲方提供的施工场地、基础设施不符合约定，导致工程无法正常进行的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.工程总价包干：指乙方按照约定范围和质量标准完成施工任务，并承担相应质量保证责任，甲方支付约定的总价款。2.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.工程验收合格：指工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。4.施工安全：指在施工过程中，人员、设备、材料不受损害，不发生事故的状态。5.合同履行：指双方按照约定履行合同义务，完成合同约定的任务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度款支付问题：甲方逾期支付工程进度款，乙方可以与甲方协商解决，协商不成的，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.工程质量问题：如发现工程质量不符合约定，甲方可以要求乙方修复或重新施工，乙方应承担修复或重新施工的费用。3.施工安全事故：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，同