城市排水排洪施工

城市排水排洪施工合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系方式：乙方：（全称名称）地址：联系方式：一、工程概述1.1工程名称：城市排水排洪施工项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程内容：包括但不限于排水管道铺设、检查井建设、排水泵站建设、排水沟整治等。1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。二、合同价格与支付2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。（2）支付进度：按照工程实际进度，甲方应按照合同约定的时间节点支付相应进度款。（3）支付方式：银行转账、支票或其他双方约定的方式。2.3合同价款的调整：（1）合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，导致工程费用发生变动，双方可按约定进行调整。（2）调整方式：__________。三、工期3.1工程开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程竣工日期：__________年__________月__________日。3.3工期延误：（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的相关费用。（2）如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此产生的窝工费等费用。四、工程质量与验收4.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量标准完成施工。4.2工程验收：（1）验收合格标准：工程质量应符合国家及行业相关标准。（2）验收程序：双方共同组成验收组，对工程进行验收。（3）验收时间：工程完成后__________个工作日内。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照合同约定支付进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同的签订、修改和解除，应采用书面形式。7.2双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.材料及设备采购清单4.工程量清单5.验收标准及方法6.合同价款支付凭证7.工程进度计划8.安全生产及环保措施9.双方资质证明文件10.其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括工期延误、工程质量不达标等。2.甲方未按照合同约定支付进度款，包括延迟支付、少付、拒付等。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。4.乙方未按照合同约定使用施工材料、设备等。5.双方未按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.合同：双方为达成特定目的，明确相互权利义务而签订的书面文件。2.甲方：指城市排水排洪施工项目的业主。3.乙方：指具有相关资质和经验的施工单位。4.工期：工程开工至工程竣工的时间段。5.工程质量：工程符合国家及行业相关标准的程度。6.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。7.验收：双方共同对工程质量、进度、安全等方面进行检查，确认工程达到合同约定标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理分配人力资源和物资。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，整改直至符合合同约定标准。3.支付纠纷：解决办法：双方核对支付凭证，明确支付金额和时间，协商解决。4.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.法律法规变化：解决办法：双方按照新的法律法规要求，调整合同内容。五、所有应用场景：1.城市排水排洪施工项目2.各类建筑物的排水排洪系统建设3.市