大型清包施工合同

大型清包施工合同合同编号：__________第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程内容如下：（一）拆除工程：包括但不限于建筑物、构筑物、附属设施及临时设施的拆除；（二）土建工程：包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑幕墙工程、屋面工程、楼地面工程、墙面及天棚工程、门窗工程、绿化工程等；（三）安装工程：包括但不限于给排水及采暖工程、电气工程、智能化工程、通风与空调工程、消防工程、人防工程等；（四）装饰装修工程：包括但不限于内外墙面及天棚涂料、地面铺设、门窗安装、室内设施安装等；（五）其他工程：包括但不限于临时设施搭建、施工围挡、现场道路铺设、排水沟及临时排水设施等。1.2乙方应按照甲方的要求及本合同的约定，完成上述工程的施工。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元（小写）：￥__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方合同价款。具体付款方式如下：（一）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（二）进度款：按照工程进度，甲方每月支付乙方已完成工程价款的80%；（三）验收合格款：工程验收合格后，甲方支付乙方已完工程价款的20%。2.3乙方应向甲方开具合法、有效的税务发票。第三条工期3.1本工程的合同工期为__________天。自开工之日起算，至工程竣工交付之日止。3.2乙方应按照甲方的要求及本合同的约定，保证工程按时完工。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应达到__________标准。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的2%。5.2甲方未按照本合同约定的时间支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。5.3双方因履行本合同发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条不可抗力7.1因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。7.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2双方同意，仲裁委员会的仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕本合同项下全部义务之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.施工合同履行过程中所需的相关批准文件5.工程验收标准及方法6.乙方资质证明文件7.甲方支付凭证及乙方开具的税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成工程的，构成违约。2.甲方未按照约定的时间支付价款的，构成违约。3.双方未按照约定履行保密义务的，构成违约。4.因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，不构成违约。三、法律名词及解释：1.清包施工：指施工方承担建筑物的拆除、土建、安装、装饰装修等施工任务，但不包括工程设计、材料采购等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的金钱。3.滞纳金：指逾期支付价款的一方应支付给另一方的违约金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。3.支付纠纷：双方应按照本合同约定的付款方式及时支付价款，避免产生滞纳金。4.保密义务纠纷：双方应严格遵守本合同的保密条款，如有泄露，应承担违约责任。5.不可抗力事件：双方应根据