工期延误的合同索赔_第1页
工期延误的合同索赔_第2页
工期延误的合同索赔_第3页
工期延误的合同索赔_第4页
工期延误的合同索赔_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工期延误的合同索赔合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为乙方提供__________服务/工程,现双方就工期延误的合同索赔事宜达成如下协议:一、合同概述1.1本合同由甲方与乙方于__________年__________月__________日签订,合同编号为__________,双方约定甲方为乙方提供__________服务/工程,合同总价款为人民币__________元整(大写:__________元整)。1.2双方按照合同约定应按期完成工程/服务的交付。二、工期延误情况2.1由于__________原因(如:设计变更、甲方原因、乙方原因等),导致工程/服务实际完成时间晚于合同约定的交付时间。2.2工期延误的具体情况如下:(1)原合同约定交付时间为:__________年__________月__________日;(2)实际交付时间调整为:__________年__________月__________日。三、索赔金额及计算方式3.1由于工期延误,乙方遭受了一定的经济损失,乙方有权向甲方提出索赔。3.2乙方损失的计算方式如下:(1)按日计算,每延误一天,乙方损失为人民币__________元整;(2)累计损失金额不超过合同总价款的__________%;(3)乙方损失金额根据实际延误天数计算,最高不超过人民币__________元整。四、索赔程序4.1乙方应在合同约定的交付时间后的__________日内,向甲方提出书面索赔申请,并提供相关证明材料。4.2甲方收到乙方索赔申请后,应在__________日内对乙方损失情况进行核实,并将核实结果通知乙方。4.3甲方应在核实损失金额后的__________日内,向乙方支付索赔金额。五、违约责任5.1甲方未按合同约定时间完成工程/服务交付的,应支付违约金,违约金为合同总价款的__________%。5.2乙方未按合同约定时间支付合同价款的,应支付滞纳金,滞纳金为应付款项的__________%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至__________年__________月__________日。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.合同约定的服务/工程设计文件4.合同约定的服务/工程施工方案5.甲方支付款项的银行转账凭证6.乙方提供服务/工程的进度报告7.乙方损失证明材料(如:误工费计算明细、额外开支发票等)8.甲方违约金支付凭证9.双方签署的书面协商记录10.法院判决书或调解书(如适用)二、违约行为及认定:1.甲方未按合同约定时间完成服务/工程交付的,构成违约。2.乙方未按合同约定时间支付合同价款的,构成违约。3.甲方未按合同约定提供服务/工程质量的,构成违约。4.乙方未按合同约定履行施工义务的,构成违约。5.双方未按合同约定履行其他义务的,构成违约。三、法律名词及解释:1.合同违约:一方未履行合同约定的义务,导致合同目的不能实现的行为。2.工期延误:因合同一方原因,导致工程/服务实际完成时间晚于合同约定的交付时间。3.违约金:违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金:违约方应支付的因未按时履行合同义务而产生的额外费用。5.索赔:守约方因合同一方违约而要求违约方赔偿的实际损失。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方延误交付工程/服务。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,协商延期交付事宜,并按照本合同约定的违约金条款要求甲方支付违约金。2.问题:乙方延误支付合同价款。解决办法:甲方应及时提醒乙方支付价款,并按照本合同约定的滞纳金条款要求乙方支付滞纳金。3.问题:工程/服务质量不符合合同约定。解决办法:乙方应要求甲方按照合同约定及时整改,并有权要求甲方支付违约金。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景:1.甲方为乙方提供建筑施工服务,乙方按期支付工程款项。2.乙方为甲方提供技术支

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论