沥青路面铺设工程合同

沥青路面铺设工程合同合同编号：__________沥青路面铺设工程合同1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________鉴于甲方为沥青路面铺设工程的业主，乙方为具有沥青路面铺设资质和经验的承包商，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于沥青混凝土铺设、排水系统改造、交通安全设施安装等。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的工程量和工程款支付计划。2.3乙方应按照约定的工程进度和质量要求完成工程，如有延期或质量问题，应承担相应的违约责任。第三条合同履行3.1甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款，支付比例为：________%。3.2乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程，确保工程安全、优质、高效。3.3甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.4乙方应按照相关法律法规和标准规范进行施工，确保施工安全和环境保护。第四条验收与保修4.1工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，并向甲方提交工程验收申请。4.2甲方应在收到验收申请后七个工作日内组织验收，如不符合约定质量标准，乙方应负责整改直至达到要求。4.3工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期限为：________年。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权按约定扣除违约金，违约金计算方式为：________%。5.2甲方未按照约定的时间和金额支付工程进度款，乙方有权按约定扣除违约金，违约金计算方式为：________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工等，甲方应承担相应的损失赔偿责任。5.4因乙方原因导致工程停工、窝工等，乙方应承担相应的损失赔偿责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：________年。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.工程量和工程款支付计划2.工程验收申请3.保修协议4.违约金计算公式说明5.施工图纸和技术规范6.施工安全防护措施方案7.环境保护措施方案8.甲方提供的场地、水源、电源等基础设施相关文件9.乙方资质证明文件10.法律法规和标准规范相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，认定为违约行为。2.甲方未按照约定的时间和金额支付工程进度款，认定为违约行为。3.甲方未提供施工所需的基础设施，导致工程停工、窝工等，认定为违约行为。4.乙方未按照相关法律法规和标准规范进行施工，导致施工安全和环境保护问题，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指沥青路面铺设工程的业主。2.乙方：指具有沥青路面铺设资质和经验的承包商。3.工程进度款：指按照工程进度和质量要求，甲方应支付给乙方的款项。4.违约金：指因违约行为而应支付给对方的赔偿金。5.保修：指工程验收合格后，乙方对工程进行的质量保证服务。6.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度款支付问题：甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款，如发生延迟支付，乙方可以催告甲方支付，甲方应在规定时间内支付完毕。如甲方逾期不支付，乙方可以依法向甲方追讨欠款。2.工程质量和验收问题：乙方应按照约定的标准和质量要求完成工程，并提交验收申请。如工程不符合质量要求，乙方应负责整改直至达到要求。如乙方不配合整改，甲方可以依法要求乙方承担违约责任。3.施工安全和环境保护问题：乙方应按照相关法律法规和标准规范进行施工，确保施工安全和环境保护。如发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取措施予以制止，并承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.沥青路面铺设工程2.工程进度款支付管理3.