港口建设工程施工合同二(2024版)

编号：__________港口建设工程施工合同二(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

港口建设工程施工合同二(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度3.4违约金计算第四章：工程进度与质量4.1工程进度计划4.2施工质量标准4.3工程验收4.4工程变更第五章：施工责任与义务5.1承包商责任5.2发包方责任5.3双方权利与义务第六章：安全生产与管理6.1安全生产要求6.2应急预案6.3环境保护与节能减排6.4施工现场管理第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备安装与调试7.3质量检验7.4材料设备保管与维护第八章：技术支持与服务8.1技术咨询与支持8.2人员培训8.3技术交流8.4售后服务第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件9.4合同终止后的处理第十章：违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3法律适用10.4争议解决机构第十一章：合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件第十二章：其他条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3不可抗力12.4法律、法规变化第十三章：合同的附件13.1附件列表13.2附件内容第十四章：合同的签署与备案14.1合同签署程序14.2合同备案程序14.3合同副本数量与分发合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包方：_________1.1.2承包方：_________1.2合同相关术语定义1.2.1港口建设工程：指_________1.2.2施工：指_________1.2.3工程进度：指_________1.2.4质量标准：指_________第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：_________2.1.2工程内容：_________2.2工程地点2.2.1具体位置：_________2.2.2地理位置描述：_________2.3工程规模2.3.1工程面积：_________2.3.2工程结构：_________2.4工程目标2.4.1工程交付时间：_________2.4.2工程预算：_________第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.1.1合同总价金额：_________3.1.2货币类型：_________3.2价格调整机制3.2.1价格调整因素：_________3.2.2价格调整程序：_________3.3付款方式及进度3.3.1付款方式：_________3.3.2付款进度安排：_________3.4违约金计算3.4.1违约金计算公式：_________3.4.2违约金支付程序：_________第四章：工程进度与质量4.1工程进度计划4.1.1工程进度计划表：附表_________4.1.2进度计划调整程序：_________4.2施工质量标准4.2.1质量标准要求：_________4.2.2质量检验程序：_________4.3工程验收4.3.1验收标准：_________4.3.2验收程序：_________4.4工程变更4.4.1工程变更程序：_________4.4.2工程变更费用承担：_________第五章：施工责任与义务5.1承包商责任5.1.1施工义务：_________5.1.2安全责任：_________5.1.3质量保证：_________5.2发包方责任5.2.1提供施工条件：_________5.2.2协调关系：_________5.2.3支付合同价款：_________5.3双方权利与义务5.3.1承包商权利：_________5.3.2发包方权利：_________5.3.3双方义务：_________第六章：安全生产与管理6.1安全生产要求6.1.1安全生产标准：_________6.1.2安全生产措施：_________6.2应急预案6.2.1应急预案内容：_________6.2.2应急预案演练：_________6.3环境保护与节能减排6.3.1环保要求：_________6.3.2节能减排措施：_________6.4施工现场管理6.4.1施工现场管理规范：_________6.4.2施工现场安全防护：_________第八章：技术支持与服务8.1技术咨询与支持8.1.1技术咨询内容：_________8.1.2技术支持方式：_________8.2人员培训8.2.1培训内容：_________8.2.2培训时间安排：_________8.3技术交流8.3.1交流频率：_________8.3.2交流方式：_________8.4售后服务8.4.1服务范围：_________8.4.2服务响应时间：_________第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.1.1变更条件：_________9.1.2变更程序：_________9.2合同解除条件9.2.1解除条件：_________9.2.2解除程序：_________9.3合同终止条件9.3.1终止条件：_________9.3.2终止程序：_________9.4合同终止后的处理9.4.1资产处理：_________9.4.2债务处理：_________第十章：违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1违约行为：_________10.1.2违约责任承担：_________10.2争议解决方式10.2.1协商解决：_________10.2.2仲裁解决：_________10.2.3诉讼解决：_________10.3法律适用10.3.1适用法律：_________10.4争议解决机构10.4.1仲裁机构：_________10.4.2诉讼法院：_________第十一章：合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.1.1生效条件：_________11.1.2生效时间：_________11.2合同履行期限11.2.1履行期限：_________11.2.2履行地点：_________11.3合同终止条件11.3.1终止条件：_________第十二章：其他条款12.1保密条款12.1.1保密信息：_________12.1.2保密期限：_________12.2广告与宣传12.2.1广告宣传内容：_________12.2.2广告宣传费用：_________12.3不可抗力12.3.1不可抗力事件：_________12.3.2不可抗力后果处理：_________12.4法律、法规变化12.4.1法律变化影响：_________12.4.2法规变化影响：_________第十三章：合同的附件13.1附件列表13.1.1附件名称：_________13.1.2附件内容：_________13.2附件内容13.2.1附件一：_________13.2.2附件二：_________第十四章：合同的签署与备案14.1合同签署程序14.1.1签署流程：_________14.1.2签署日期：_________14.2合同备案程序14.2.1备案流程：_________14.2.2备案日期：_________14.3合同副本数量与分发14.3.1副本数量：_________14.3.2分发名单：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方变更权1.1.1甲方有权根据工程实际情况，对工程进度、工程内容、工程质量标准等进行变更。变更需提前通知乙方，并经乙方同意。1.1.2甲方变更工程进度时，需保证工程交付时间不延迟，并合理调整合同价款。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量、安全标准等符合合同要求。1.2.2甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检验报告等，以便甲方了解工程实际情况。1.3甲方终止权1.3.1在乙方严重违反合同约定，或出现不可抗力导致合同无法履行的情况下，甲方有权终止合同。1.3.2甲方终止合同时，需按照合同约定办理终止手续，并合理支付乙方已完成的工程价款。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方工期保证2.1.1乙方需保证按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.1.2乙方在合同约定的工期内完成工程，甲方不得无理由要求提前交付。2.2乙方质量承诺2.2.1乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.2.2乙方应承担工程质量问题的修复责任，并承担因质量问题导致的损失。2.3乙方保密义务2.3.1乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。2.3.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的合同履行，确保合同的顺利实施。3.1.2第三方中介应定期对工程进度、质量等进行检查，并向甲乙双方报告。3.2第三方中介的调解权3.2.1在甲乙双方发生合同争议时，第三方中介有权进行调解，提出调解方案。3.2.2第三方中介的调解结果对甲乙双方具有约束力，甲乙双方应予以遵守。3.3第三方中介的违约责任3.3.1第三方中介未能履行其职责，导致合同无法顺利履行时，应承担相应的违约责任。3.3.2第三方中介违反合同约定，损害甲乙双方利益的，应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料设备供应清单5.工程进度计划表6.质量检验标准7.安全防护措施方案8.环境保护措施方案9.施工现场管理规范10.保密协议11.广告宣传方案12.不可抗力事件证明13.法律法规变化相关文件14.合同履行过程中的其他重要文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1未按约定时间支付合同价款1.2未提供施工条件或协调关系导致工期延误1.3未履行合同约定的保密义务1.4其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为2.1未按约定时间完成工程2.2工程质量不符合约定标准2.3未履行合同约定的保密义务2.4其他违反合同约定的行为3.第三方中介违约行为3.1未能公正、中立地协调甲乙双方3.2未能定期检查工程进度、质量等3.3未能提出有效的调解方案3.4其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.港口建设工程：指在港口区域内进行的各类基础设施建设活动。2.施工：指根据设计图纸和施工方案进行的建筑活动。3.工程进度：指工程按照合同约定的时间节点进行施工的过程。4.质量标准：指工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给另一方的经济赔偿。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误