2024版消防工程安装补充协议2

编号：__________2024版消防工程安装补充协议2甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版消防工程安装补充协议2合同目录一、总则1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围1.4协议效力二、工程概述2.1工程基本情况2.2工程消防系统设计要求2.3工程消防设施安装内容三、变更事项3.1变更范围3.2变更程序3.3变更生效条件四、工程安装4.1安装标准4.2安装材料4.3安装进度4.4安装质量及验收五、技术支持与服务5.1技术支持5.2售后服务5.3技术培训六、质量保证6.1质量标准6.2质量监督6.3质量问题处理七、安全生产7.1安全生产要求7.2安全防护措施7.3安全事故处理八、合同价格与支付8.1合同价格8.2支付方式8.3支付进度九、工期延误9.1工期延误原因9.2工期顺延程序9.3工期延误责任十、违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定10.3违约赔偿十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖十二、合同的解除和终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除和终止后的处理十三、其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3合作开发十四、附则14.1合同生效条件14.2合同期限14.3合同修改和补充14.4合同解除和终止后的权利义务合同编号_________一、总则1.2协议目的：明确主合同执行过程中产生的额外工作内容、责任划分及相应的合同价款调整。1.3协议适用范围：本补充协议适用于主合同约定的消防工程安装项目，并对主合同未涉及的事项进行补充。1.4协议效力：本补充协议与主合同具有同等法律效力，是主合同的有效组成部分。二、工程概述2.1工程基本情况：工程地点位于________________，工程名称________________，工程规模________________。2.2工程消防系统设计要求：按照________________标准进行设计，确保消防系统的安全可靠性。2.3工程消防设施安装内容：包括但不限于________________等消防设施的安装、调试和验收。三、变更事项3.1变更范围：本补充协议签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方同意按照本补充协议的约定进行调整。3.2变更程序：变更事项应当由业主、设计单位和承包商协商一致，并签订书面变更协议。3.3变更生效条件：变更协议经双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。四、工程安装4.1安装标准：按照________________标准和规范进行安装，确保消防设施的质量和安全。4.2安装材料：使用的消防设施材料应符合________________标准，并由承包商负责采购。4.3安装进度：承包商应按照________________的进度要求完成消防设施的安装工作。4.4安装质量及验收：消防设施安装完成后，由业主、设计单位和承包商共同进行验收，确保安装质量符合约定标准。五、技术支持与服务5.1技术支持：承包商应提供________________的技术支持，确保消防设施的正常运行。5.2售后服务：承包商应提供________________的售后服务，包括设备维护、故障排除等。5.3技术培训：承包商应根据业主要求提供________________的技术培训，确保业主相关人员能够熟练操作消防设施。六、质量保证6.1质量标准：消防设施的安装质量应符合________________和国家相关标准。6.2质量监督：业主有权对消防设施的安装质量进行监督，并提出整改意见。6.3质量问题处理：如发现质量问题，承包商应按照________________的约定负责修复和更换。七、安全生产7.1安全生产要求：承包商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。7.2安全防护措施：承包商应采取________________的安全防护措施，防止安全事故的发生。7.3安全事故处理：如发生安全事故，承包商应立即报告业主，并按照________________的约定负责处理。八、合同价格与支付8.1合同价格：本补充协议签订后，合同总价调整为人民币____元（大写：__________________________元整），具体明细见附件。8.2支付方式：业主同意按照本补充协议约定的支付进度，向承包商支付合同价款。（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）消防设施安装完成并通过验收后，支付合同总价的50%；（3）质保期满且无质量问题后，支付合同总价的剩余20%。九、工期延误9.1工期延误原因：如因不可抗力等因素导致工程进度延误的，双方应协商顺延工期。9.2工期顺延程序：工期顺延需双方协商一致，并签订书面顺延协议。9.3工期延误责任：除非不可抗力因素，否则承包商应承担因自身原因导致的工期延误责任。十、违约责任10.1违约行为：双方同意履行主合同及本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。10.2违约责任认定：违约责任的认定和处理按照主合同及本补充协议的约定执行。10.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定执行。十一、争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交________________的仲裁机构进行仲裁。11.2争议解决机构：如选择仲裁，双方同意将争议提交________________仲裁委员会解决。11.3诉讼管辖：如选择诉讼，双方同意接受________________人民法院的管辖。十二、合同的解除和终止12.1合同解除条件：双方同意合同解除的条件按照主合同及本补充协议的约定执行。12.2合同终止条件：合同终止的条件按照主合同及本补充协议的约定执行。12.3解除和终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照约定处理未了事项，包括但不限于结算、清理现场等。十三、其他约定13.1保密条款：双方同意对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。13.2广告宣传：双方同意按照主合同及本补充协议的约定进行广告宣传和相关推广活动。13.3合作开发：双方同意在合同执行期间，就可能的合作开发项目进行协商，并签订相应的合作协议。十四、附则14.1合同生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限：本补充协议的期限与主合同相同。14.3合同修改和补充：合同的修改和补充需双方协商一致，并以书面形式签订。14.4合同解除和终止后的权利义务：合同解除或终止后，双方的权利义务按照主合同及本补充协议的约定处理。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在消防设施的采购过程中，使用甲方指定的供应商。如乙方未按照甲方要求使用指定供应商，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的2%。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。1.3甲方变更权：在合同履行过程中，甲方有权根据实际需要对消防设施的设计和安装进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方验收权：消防设施安装完成后，甲方有权组织验收。如乙方未按照约定标准完成安装，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障：乙方应对所提供的消防设施的质量和性能负责，保证设施在正常使用条件下能够满足甲方的需求。如因乙方原因导致设施质量问题，乙方应承担修复、更换及赔偿责任。2.2乙方工期保障：乙方应保证按照约定的工期完成消防设施的安装工作。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付给甲方违约金，违约金的数额为合同总价款的1%。2.3乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担违约责任。2.4乙方服务承诺：乙方应提供完善的售后服务，包括但不限于设备维护、故障排除、技术支持等。如乙方未能提供满意的服务，甲方有权向乙方提出投诉和追究。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地履行调解和协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，双方按照约定的比例支付。如双方未能达成一致比例，则按照主合同及本补充协议的约定执行。3.3第三方中介决策权：第三方中介的调解和协调决策具有约束力，甲乙双方应予以尊重并遵守。如一方对第三方中介的决策不服，可依法向人民法院提起诉讼。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获取的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.消防工程设计图纸2.消防设施采购清单3.施工进度计划4.施工安全措施方案5.技术参数说明书6.质量保证书7.售后服务承诺函8.保密协议9.第三方中介机构资质证明10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工场地和条件未履行合同约定的监督职责2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程提供的消防设施质量不符合标准未履行保密义务未提供约定的售后服务3.第三方中介违约行为：未公正、公平地履行调解和协调职责泄露甲方和乙方商业秘密未按约定时间提交调解decision三、法律名词及解释：1.消防工程：指建筑物内的火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等消防设施的安装工程。2.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。3.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方解决争议的独立第三方机构。4.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：solution:双方协商调整施工计划，必要时签订顺延协议。2.设施质量问题：solution:及时