2024版油漆工程施工合同范本

编号：__________2024版油漆工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版油漆工程施工合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：工程内容与要求3.1工程内容包括范围3.2工程质量标准3.3工程进度要求3.4材料供应要求第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工验收支付第五章：工期与延期5.1合同工期5.2延期规定5.3工期延误责任第六章：质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七章：合同的履行与变更7.1合同履行要求7.2合同变更程序7.3变更内容的确定第八章：违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3不可抗力因素第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院第十章：合同的解除10.1合同解除条件10.2解除合同的程序10.3解除后的责任处理第十一章：合同的终止11.1合同终止条件11.2终止合同的程序11.3终止后的责任处理第十二章：一般规定12.1合同的生效与终止12.2合同的保管与复印12.3合同的修改与补充第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3材料供应清单13.4其他相关文件第十四章：其他约定14.1合同签订日期14.2合同的有效期14.3合同的份数与生效合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________，地址：_________1.2乙方名称：_________，地址：_________1.3合同术语定义：1.3.1甲方：指合同第一页所指的甲方名称。1.3.2乙方：指合同第一页所指的乙方名称。1.3.3工程：指合同约定的施工项目。1.3.4工期：指合同约定的施工时间范围。1.3.5质量保修：指合同约定的保修期限和保修范围。第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程预算：_________第三章：工程内容与要求3.1工程内容包括范围：3.1.1工程具体施工内容包括：_________3.1.2工程所需的材料和设备：_________3.2工程质量标准：_________3.3工程进度要求：_________3.4材料供应要求：_________第四章：合同价格与支付4.1合同总价：_________4.2支付方式：_________4.3进度付款：_________4.4竣工验收支付：_________第五章：工期与延期5.1合同工期：_________5.2延期规定：_________5.3工期延误责任：_________第六章：质量保修6.1保修范围：_________6.2保修期限：_________6.3保修责任：_________第七章：合同的履行与变更7.1合同履行要求：_________7.2合同变更程序：_________7.3变更内容的确定：_________第八章：违约责任8.1甲方违约责任：8.1.1若甲方未能按合同约定履行其义务，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_________8.1.2甲方若未能按时支付款项，每延迟一日，应支付延迟付款金额的_________%作为滞纳金。8.2乙方违约责任：8.2.1若乙方未能按合同约定履行其义务，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_________8.2.2乙方若未能按时完成工程，每延迟一日，应支付甲方延迟完成金额的_________%作为滞纳金。8.3不可抗力因素：8.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等。8.3.2因不可抗力导致工程无法按期完成或的，双方互不承担违约责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式：_________9.2仲裁地点与机构：_________9.3诉讼地点与法院：_________第十章：合同的解除10.1合同解除条件：_________10.2解除合同的程序：_________10.3解除后的责任处理：_________第十一章：合同的终止11.1合同终止条件：_________11.2终止合同的程序：_________11.3终止后的责任处理：_________第十二章：一般规定12.1合同的生效与终止：_________12.2合同的保管与复印：_________12.3合同的修改与补充：_________第十三章：附件13.1工程图纸：_________13.2技术说明书：_________13.3材料供应清单：_________13.4其他相关文件：_________第十四章：其他约定14.1合同签订日期：_________14.2合同的有效期：_________14.3合同的份数与生效：_________甲方签字：_____________________日期：____________乙方签字：_____________________日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应无条件接受。如乙方因特殊情况需要更换供应商，需提前征得甲方同意。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告。1.3甲方变更权：甲方在不影响工程质量和工期的前提下，有权对工程内容进行变更。如甲方提出变更，乙方应根据变更要求及时调整施工方案。1.4甲方终止权：如乙方严重违约或工程质量不符合合同约定，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方报价义务：乙方应根据甲方提供的工程概况，详细列出工程内容和报价，确保报价的准确性和完整性。2.2乙方施工义务：乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程按时完成。2.3乙方保密义务：乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。2.4乙方违约金：如乙方未能按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价的_________%。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利执行。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，如因乙方原因导致中介费用增加，乙方应承担相应费用。3.3第三方中介违约：如第三方中介未能履行协调职责，导致合同执行困难，甲方有权要求第三方中介承担违约责任。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对在合同执行过程中获得的甲方和乙方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.材料供应清单4.工程进度报告5.供应商资质证明6.施工方案7.工程质量检测报告8.保修条款9.合同变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方违约：1.1未按合同约定支付款项1.2未按合同约定提供施工条件1.3未按合同约定履行变更或终止合同的权利2.乙方违约：2.1未按合同约定完成工程2.2工程质量不符合合同约定2.3未按合同约定使用指定材料供应商3.第三方中介违约：3.1未能履行协调职责3.2泄露甲方和乙方商业秘密3.3未按合同约定收取或支付费用三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等。2.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的金钱赔偿。3.保修期限：合同约定的乙方对工程质量承担保修责任的期限。4.仲裁：合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁机构进行争议解决。5.诉讼：合同双方约定的争议解决方式之一，通过法院进行争议解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方同意延长工期。2.工程质量问题：解决办法：乙方立即整改，重新验收，直至满足合同质量标准。3.材料供应问题：解决办法：甲方协助乙方寻找替代供应商，或乙方自行寻找供应商并报甲方审批。4.付款争议：解决办法：查阅合同付款条款，必要时双方协商