寺庙建设工程合同范本

寺庙建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：[待填写]合同当事人：甲方：（寺庙名称）地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]乙方：[施工单位名称]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]鉴于甲方为进行寺庙建设，需乙方提供相关建设服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就寺庙建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1乙方应按本合同约定的内容进行寺庙建设工程的设计和施工。1.2工程包括但不限于：寺庙主体建筑、寺庙附属设施、寺庙装饰装修等。二、工程质量2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行寺庙建设工程。2.2工程质量保证期为：[待填写]年，自工程验收合格之日起计算。三、工程进度3.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。3.2工期自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为：[待填写]年[待填写]月[待填写]日。四、工程费用4.1乙方向甲方提供的工程设计、施工等服务，甲方应按本合同约定支付乙方工程费用。4.2工程费用为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。五、支付方式5.1甲方分期向乙方支付工程费用，具体支付方式、支付时间等详见本合同附件。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程的，应按延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见本合同附件。6.2甲方未按约定时间支付工程费用的，应按逾期支付金额的[待填写]%向乙方支付滞纳金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[待填写]年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日1.寺庙建设工程设计方案2.寺庙建设工程施工图纸3.工程费用支付明细表4.违约金及滞纳金计算方式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同当事人：甲方：（寺庙名称）地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]乙方：[施工单位名称]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]丙方：[监理单位名称]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]鉴于甲方为进行寺庙建设，需乙方提供相关建设服务，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲方委托丙方对乙方进行工程监理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，甲乙丙三方达成如下协议：一、第三方主体——监理单位的职责1.1丙方作为监理单位，应按照甲方的要求和国家相关标准进行寺庙建设工程的监理。1.2丙方负责对乙方的设计、施工等环节进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。1.3丙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全情况，并对甲方提出的问题和建议及时予以回复。二、甲方权益主导2.1甲方作为寺庙的业主，对寺庙建设工程拥有决策权和管理权。2.2甲方有权根据合同约定和国家相关法律法规，对乙方进行工程质量、安全、进度等方面的监督和检查。2.3甲方有权根据合同约定，对乙方进行工程费用的支付和结算。2.4甲方有权在合同约定的范围内，对工程内容进行调整和变更。三、乙方的义务及限制3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行寺庙建设工程的设计和施工。3.2乙方应接受丙方的监理，并按照丙方的要求进行整改和调整。3.3乙方应在合同约定的期限内完成工程，并承担因自身原因导致的工期延误的责任。3.4乙方应按照合同约定，向甲方支付工程费用。3.5乙方应对甲方的商业秘密和知识产权予以保密，并不得擅自使用甲方的商标、专利等技术成果。四、违约责任4.1乙方未按约定时间完成工程的，应按延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见本合同附件。4.2甲方未按约定时间支付工程费用的，应按逾期支付金额的[待填写]%向乙方支付滞纳金。4.3丙方未按照甲方要求进行监理，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[待填写]年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日1.寺庙建设工程设计方案2.寺庙建设工程施工图纸3.工程费用支付明细表4.违约金及滞纳金计算方式第三方主体——监理单位介入的意义和目的：1.监理单位的介入，有助于甲方对工程质量、安全、进度等方面的全面把控，确保工程顺利进行。2.监理单位作为第三方，能够客观、公正地对乙方进行监督和评价，维护甲方的合法权益。3.监理单位的介入，有助于提高乙方的工程质量和效率，减少甲方对工程管理的压力。甲方为主导的目的和意义：1.甲方作为寺庙的业主，有权对寺庙建设工程进行决策和管理，确保工程符合甲方的需求和期望。2.甲方为主导，有利于保护甲方的商业秘密和知识产权，防止乙方擅自使用甲方的技术成果。3.甲方为主导，有助于甲方在工程过程中充分发挥自身的优势，提高工程质量和效益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导生态农业建设项目合同范本合同当事人：甲方：（生态农业项目公司）地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]乙方：（施工单位名称）地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]丙方：（监理单位名称）地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]鉴于甲方为进行生态农业建设，需乙方提供相关建设服务，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲方委托丙方对乙方进行工程监理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，甲乙丙三方达成如下协议：一、第三方主体——监理单位的职责1.1丙方作为监理单位，应按照甲方的要求和国家相关标准进行生态农业建设项目的监理。1.2丙方负责对乙方的设计、施工等环节进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。1.3丙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全情况，并对甲方提出的问题和建议及时予以回复。二、乙方权益主导2.1乙方作为施工单位，有权按照合同约定和国家相关标准进行生态农业建设项目的施工。2.2乙方应接受丙方的监理，并按照丙方的要求进行整改和调整。2.3乙方应在合同约定的期限内完成工程，并承担因自身原因导致的工期延误的责任。2.4乙方应按照合同约定，向甲方支付工程费用。2.5乙方应对甲方的商业秘密和知识产权予以保密，并不得擅自使用甲方的商标、专利等技术成果。三、甲方的义务及限制3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程费用。3.2甲方应协助乙方进行工程施工，提供必要的施工条件和设施。3.3甲方应对乙方的工作成果进行验收，并按照合同约定支付相应的工程款项。3.4甲方不得无故干涉乙方的正常施工，不得擅自变更合同约定的工程内容。四、违约责任4.1甲方未按约定时间支付工程费用的，应按逾期支付金额的[待填写]%向乙方支付滞纳金。4.2乙方未按约定时间完成工程的，应按延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见本合同附件。4.3丙方未按照甲方要求进行监理，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[待填写]年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日1.生态农业建设项目设计方案2.生态农业建设项目施工图纸3.工程费用支付明细表4.违约金及滞纳金计算方式乙方为主导的目的和意义：1.乙方作为施工单位，有权按照合同约定和国家相关标准进行生态农业建设项目的施工，确保项目顺利进行。2.乙方为主导，有利于保护乙方的合法权益，确保乙方的工程质量和利益得到保